**-****-****
****县城南幼儿园活动室及辅助用房
建设项目
工程总承包合同
合同编号:****-*******号
中华人民共和国住房和城乡建设部
制定
国家市场监督管理总局
第*部分合同协议书
发包人(全称):****县教育体育局
承包人(全称):****博柯建设工程-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科(牵头人)
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就永
德县城南幼儿园活动室及辅助用房建设项目的工程总承包及有关事
项协商*致,共同达成如下协议:
*、工程概况
*.工程名称:****县城南幼儿园活动室及辅助用房建设项目
*.工程地点:****县教育园区
*.工程审批、核准或备案文号:永发改复[****]***号。
*.资金来源:永财建发【****]**号等。
*.工程内容及规模:新建活动室及辅助用房****平方米。
*.工程承包范围:
(*)勘察范围:工程初步勘察、详细勘察、勘探、实验及报告等
服务工作,并出具完整的符合国家规范与标准的勘察报告。
(*)设计范围:完成本项目各专业工程范围内的方案设计、初步
设计及概算、施工图设计、全套成果资料制作、设计方案汇报、成果
的评审和审查、施工过程中的深化设计、施工阶段设计跟踪服务及其
他相关图纸设计及优化设计工作,配合招标人完成各种专项报审以及
配合招标人进行专家咨询、资料收集等相关工作,设计成果通过甲方
及相关行政主管部门的审核。
(*)施工内容:按照国家有关法律、法规、条例以及有关技术规
范做好包括但不限于本工程所涉及的全部施工范围。工程竣工验收、
移交、交付使用、工程资料归档,办理****相关行政审批等服务
和工程保修期内的缺陷修复和保修工作,最终以审核通过的设计施工
图为准。后续工程竣工结算、决算及产权登记、资产、资料移交按项
目所在地相关职能主管部门的文件规定执行。
在施工图审查合格取得施工图审查合格证后,发包人将委托具备
资质的工程造价咨询机构编制工程量清单及施工图预算,具体工程施
*
工范围依据施工图纸、工程量清单以及项目需求的内容,经发包人同
意为准。
*、合同工期
计划开始工作日期:****年*月**日。
计划开始现场施工日期:****年*月**日。
计划凌工日期:****年*月**日。
工期总日历天数:***天,工期总日历天数与根据前述计划日
期计算的工期天数不*致的,以工期总日历天数为准。
*、质量标准
*.工程勘察部分:符合国家标准及地方现行标准及规范;工程勘
察应符合国家相关标准规范要求,成果材料需经过相关部门审查的,
须经过相关部门的审查,勘察必须执行国家最新的强制标准和国家或
行业的最新的规范,必须满足设计的技术要求,为工程设计提供可靠、
准确、详细的地质资料。
*.工程设计部分:施工图设计质量必须满足国家现行工程设计规
范标准及满足招标人就本项目设计提出的要求,确保成果资料完整、
真实准确、清晰有据,并通过招标人及相关部门的审查认可。
*.施工部分:施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,
工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准,*次交验合
格。
*、签约合同价与合同价格形式
工程计划总投资为:人民币********。其中:
*.勘察费为:***.**元/进尺米(***元×(*-**%))
*.设计费包干价为:人民币******(******×(*-**%))。设
计费包括招标范围规定的设计及其配套技术服务的所有费用(包括初
步设计及概算、施工图设计、相关的差旅费、收集基础资料、抗震专
审及施工图审核所需的费用、初步设计评审费、施工现场的配合及后
续服务等全部费用)。投标报价应包括设计全过程的费用,不得以任
何理由予以重复,其中应包括但不限于以下各项费用:(*)本工程
初步设计及概算、施工图设计的费用;(*)所有为初步设计及概算
、施工图设计所必需的专题研究费用;(*)施工期间驻现场设计代
*
表及提供变更设计所必需的专题研究费用;(*)有关管理部门或招
标人认为需对初步设计及概算、施工图设计文件及相应内容进行修改
费用;(*)初步设计、施工图设计成果报相关部门审批过程中所产
生的费用;(*)为完成本招标文件规定的任务,投标人认为有必要
计入的其他费用。
*.建筑安装工程费结算支付总价为:审定价格×(*-**%)
(*)计价标准执行“《****省建设工程造价计价标准(****版)
》”
(*)材料价采用《****市建筑工程信息价》中的材料或设备信息
价。地方材料的以当地市场价为准。
*、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理:汪琴
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)中标通知书(如果有);
(
(*)投标函及投标函附录(如果有);
(*)专用合同条件及《发包人要求》等附件;
(*)通用合同条件;
(*)承包人建议书;
(*)价格清单;
(*)双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修
改,属于同*类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件
及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集****
资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、
采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,
并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*、订立时间
*
本合同于****年*月*日订立。
*、订立地点
本合同在****县教育体育局订立。
*、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立,并自****年*月*日生效。
**、合同份数
本合同*式*份,均具有同等法律效力,发包人执*份,承
包人执*份。
育体
教
县
发包人:****县教育体育局承包人:****博柯建设工程-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科
(公章)
(公草
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:
(签字)(签字)
统*社会信用代码:************统*社会信用代码:************
*************
地址:****县德党镇地址:****省昆明市西山区永昌新
村**栋*层***商铺
法定代表人:鲁彬
法定代表人:吕杭江
委托代理人:—杨军
电话:****-*******委托代理人:汪琴
电话:*****-********
开户银行:中国建设银行昆明滇龙
支行
账号:********************
*
第*部分通用合同条件
第*条*般约定
*.*词语定义和解释
合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义:
*.*.*合同
*.*.*.*合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包
括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条件及其附
件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文
件。
*.*.*.*合同协议书:是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的
书面文件。
*.*.*.*中标通知书:是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随
附的澄清、说明、补正事项纪要等,是中标通知书的组成部分。
*.*.*.*投标函:是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
*.*.*.*投标函附录:是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
*.*.*.*《发包人要求》:指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件,其中列
明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求,以及合同双方当事人约定对其所作的修
改或补充。
*.*.*.*项目清单:是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费(如果有)、设计费、建
筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等
内容的项目明细。
*.*.*.*价格清单:指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格
式和要求填写并标明价格的清单。
*.*.*.*承包人建议书:指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议
书由承包人随投标函*起提交。
*.*.*.**其他合同文件:是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文
件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*合同当事人:是指发包人和(或)承包人。
*.*.*.*发包人:是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受
人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。
*.*.*.*承包人:是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受
人。
*.*.*.*联合体:是指经发包人同意由*个或*个以上法人或者其他组织组成的,作为承包
人的临时机构。
*.*.*.*发包人代表:是指由发包人任命并派驻工作现场,在发包人授权范围内行使发包人
权利和履行发包人义务的人。
*.*.*.*工程师:是指在专用合同条件中指明的,受发包人委托按照法律规定和发包人的授
权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织;该法人或其他组织应雇用*
名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表,并授予其根据本合同代表工程师
行事的权利。
*.*.*.*工程总承包项目经理:是指由承包人任命的,在承包人授权范围内负责合同履行的
管理,且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
*.*.*.*设计负责人:是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人
员。
*.*.*.*采购负责人:是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。
*.*.*.**施工负责人:是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的
人员。
*.*.*.**分包人:是指按照法律规定和合同约定,分包部分工程或工作,并与承包人订立
分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*工程:是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和(或)临时工程。
*.*.*.*工程实施:是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。
*.*.*.*永久工程:是指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。
*.*.*.*临时工程:是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工
设备。
*.*.*.*单位/区段工程:是指在专用合同条件中指明特定范围的,能单独接收并使用的永
久工程。
*.*.*.*工程设备:指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和
装置,包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。
*.*.*.*施工设备:指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,不包括工
程设备、临时工程和材料。
*.*.*.*临时设施:指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
*.*.*.*施工现场:是指用于工程施工的场所,以及在专用合同条件中指明作为施工场所组
成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。
*.*.*.**永久占地:是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。
*.*.*.**临时占地:是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。
*.*.*日期和期限
*.*.*.*开始工作通知:指工程师按第*.*.*项[开始工作通知]的约定通知承包人开始工作
的函件。
*.*.*.*开始工作日期:包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是
指合同协议书约定的开始工作日期;实际开始工作日期是指工程师按照第*.*款[开始工作]
约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。
*.*.*.*开始现场施工日期:包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开
始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期;实际开始现场施工日期是指工程
师发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。
*.*.*.*竣工日期:包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定
的竣工日期;实际竣工日期按照第*.*款[竣工日期]的约定确定。
*.*.*.*工期:是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限,包括按照合同约
定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。
*.*.*.*缺陷责任期:是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第**.*款[缺陷调
查]下质量缺陷责任的期限。
*.*.*.*保修期:是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限,该
期限自缺陷责任期起算之日起计算。
*.*.*.*基准日期:招标发包的工程以投标截止日前**天的日期为基准日期,直接发包的工
程以合同订立日前**天的日期为基准日期。
*.*.*.*天:除特别指明外,均指日历天。合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次
日开始计算。期限最后*天的截止时间为当天**:**。
*.*.*.**竣工试验:是指在工程竣工验收前,根据第*条[竣工试验]要求进行的试验。
*.*.*.**竣工验收:是指承包人完成了合同约定的各项内容后,发包人按合同要求进行的
验收。
*.*.*.**竣工后试验:是指在工程竣工验收后,根据第**条[竣工后试验]约定进行的试验。
*.*.*合同价格和费用
*.*.*.*签约合同价:是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额,包括暂估价及暂
列金额等。
*.*.*.*合同价格:是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金
额,包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
*.*.*.*费用:是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支,包括管理费和应分摊
的其他费用,但不包括利润。
*.*.*.*人工费:是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。
*.*.*.*暂估价:是指发包人在项目清单中给定的,用于支付必然发生但暂时不能确定价格
的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。
*.*.*.*暂列金额:是指发包人在项目清单中给定的,用于在订立协议书时尚未确定或不可
预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额,包括以计日工方式支付的
金额。
*.*.*.*计日工:是指合同履行过程中,承包人完成发包人提出的*星工作或需要采用计日
工计价的变更工作时,按合同中约定的单价计价的*种方式。
*.*.*.*质量保证金:是指按第**.*款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任期内
履行缺陷修复义务的担保。
*.*.*其他
*.*.*.*书面形式:指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可
以有形地表现所载内容的形式。
*.*.*.*承包人文件:指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、
软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。
*.*.*.*变更:指根据第**条[变更与调整]的约定,经指示或批准对《发包人要求》或工程
所做的改变。
*.*语言文字
合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的,应附有
中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用*种及以上语言时,汉语为优先解释和说明
合同的语言。
与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定,则应使用中国的汉语
简体语言文字。
*.*法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章,以及工程所在地的地方
法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准,以及相应的规范、规
程等,合同当事人有特别要求的,应在专用合同条件中约定。
*.*.*发包人要求使用国外标准、规范的,发包人负责提供原文版本和中文译本,并在专用
合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
*.*.*没有相应成文规定的标准、规范时,由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人
列明技术要求,承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法,经发包人认可后执行。承包
人需要对实施方法进行研发试验的,或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的,除签
约合同价已包含此项费用外,双方应另行订立协议作为合同附件,其费用由发包人承担。
*.*.*发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的,应
当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外,应视为承包人在订立合同前
已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度,签约合同价中已包含由此产生的费用。
*.*合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。除专用合同条件另有约定外,解释合同文
件的优先顺序如下:
(*)合同协议书;
(*)中标通知书(如果有);
(*)投标函及投标函附录(如果有);
(*)专用合同条件及《发包人要求》等附件;
(*)通用合同条件;
(*)承包人建议书;
(*)价格清单;
(*)双方约定的其他合同文件。
双方约定可由发包人解除合同的其他事由:按照通用条款执
行。
**.*由承包人解除合同
**.*.*因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由:按照通用条款执
行。
第**条不可抗力
**.*不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他
情形:按照通用条款执行。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的
**天内完成款项的支付。
第**条保险
**.*设计和工程保险
**.*.*双方当事人关于设计和工程保险的特别约定:承包人
应按政府主管部门相关规定,办理相关保险事项并承担相关保险责任
和费用。。
**.*.*双方当事人关于第*方责任险的特别约定:承包人按现
行规定办理。
**.*工伤和意外伤害保险
**.*.*关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定:承包人按现
行规定办理。
**.*货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理
财产保险的特别约定:承包人按现行规定办理。
**.*其他保险
关于其他保险的约定:按相关规定执行。
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
保险单的条件:按照通用条款执行。
**.*.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定:按照通用条款执行。
第**条索赔
按照通用条款执行
第**条争议解决
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第*种方式解决:
(*)向/仲裁委员会申请仲裁;
(*)向****县人民法院起诉。
工程质量保修书
发包人(全称):****县教育体育局
承包人(全称):****博柯建设工程-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科(牵头人)
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质
量管理条例》,经协商*致就****县城南幼儿园活动室及辅助用房
建设项目(工程全称)订立工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工
程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、
有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电
气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项
目。具体保修的内容,双方约定如下:地基基础工程、主体结构工程,屋
面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,电气管线、给排水
管道、设备安装和装修工程。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期
如下:
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使
用年限;
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗
为*年;
*.装修工程为*年;
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年;
*.供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期;
*.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年;
*.其他项目保修期限约定如下:/。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之
日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收,单位/区段工程缺
陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后,发包人应返还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之
日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可
以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立
即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管
理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采
取安全防范措施,并由承包人提出保修方案,承包人将设计业务分包
的,应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案,
承包人实施保修。
*质量保修完成后,由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项:
*.非承包人的原因造成的工程返修费用将由发包人承担。
*.承包人对主体结构工程的质量责任是根据设计的使用年限进
行,并不因为工程保修期满或因合同终止而解除。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,
作为工程总承包情,有效期限至保修期满。
*
发包人:****县教育体育局承包人:****博柯建设工程-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科
公章(公章)
法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人:
杭江
(签字)(签字)
****年*月*日
**
第*部分安全生产合同
为在****县城南幼儿园活动室及辅助用房建设项目的实施过程中创
造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目业主****县教育体育
局以下简称“发包人”)与承包人****博柯建设工程-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科(以下简称“承包人”)
特此签订安全生产合同:
*、发包人职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*.按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管
理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*.重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则,即:同时设计、审批,同
时施工,同时验收,投入使用。
*.定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*.组织对承包人施工现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*、承包人职责
*.严格遵守国家、地方及行业有关安全生产的法律法规的规定,认真执行工程承包合同
中的有关安全要求。
*.坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教
育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备
专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、
生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同
时计划、布置、检查、总结和评比。
*.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的
民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,*环不漏;各职能部门、人员的安全生产责
任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构,
应按施工人员的*%~*%配备安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事
故的发生。安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。
*.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、
暴力或妨碍治安的行为。
*.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接
受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合
格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机
动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作
合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担
管理责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工
人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以
其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。
*.操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动
防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证
其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,
施工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援
预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其
他有关规定,及时上报有关部门,并坚持“*不放过”的原则,严肃处理相关责任人。
*、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。
本合同作为施工合同的附件,与施工合同分数相同。由双方法定代表人或其授权的代
理人签署与加盖单位章后生效,全部工程竣工验收后失效。
教育份
发包人:****县镇局*
承包人:****博柯建设工程-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科
*德
(公章)(公章)
法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人:
(签字)杭江
(签字)
****年*月*日
**
第*部分廉政合同
定标形式:当场☑隔日□ |
评标形式:综合评分☑量化评分□合理最佳低价□ |
建设地点:****县教育园区 |
建设工期:***日历天 |
投标报价:下浮**% |
投标形式:公开☑邀请□直接发包□未招标□ |
投资来源:教育强国、学前教育、县配套资金等 |
投资计划批准机关及文号: |
工程名称:****县城南幼儿园活动室及辅助用房建设项目 |
中标单位(承包人):****博柯建设工程-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科 |
建设单位(发包人):****县教育体育局 |
根据国家建设部、监察部《关于在****中深入开展反对腐败和反对不正
当竞争的通知》和中共****省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建
立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》精神,坚决执行《反对不正当竞
争法》、《建筑法》、《招标投标法》等有关法律法规和政策,为确保建设工程
质量达到国家有关规定、争优创优、干部廉洁,在签订****合同的同时,甲
乙双方必须签订工程廉政合同。
*、发包人不得接受承包人请吃、请玩;不得接受承包人赠送的礼品、礼金
和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证;不得接受承包人任何好处费及工程回
扣;不得向承包人报销任何由发包人支付的费用;不得借用、租用承包人的交通、
通讯工具等物品;不得参加承包人举行的任何祝贺庆典活动。
*、发包人工作人员的配偶、子女,不得承包或从事与工程有关的材料供应、
工程分包、工程监理、工程装璜和装修、组织提供劳务等活动;不得向施工方推
荐分包单位;不得要求施工方购买合同规定外的材料和设备。
*、发包人人员向承包人索贿,经承包人或其他线索检举,被纪检监察机关
立案查处认定的,由此产生的办案费用由发包人(索贿方单位或个人)承担。不
论举报发包人或承包人的贿赂行为的举报人,经查证属实,可由查办案件的机关
(单位)依照规定给予奖励。
*、承包人不得以任何形式邀请发包人人员吃、玩或向发包人赠送礼品、礼
金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反,由有关行政主管
部门对承包人给予扣减应付工程款的*%**%,或者中止****合同。并视情节
轻重,对承包人决策人和经办人以及发包人接受人员给予批评教育、党纪政纪处
分、依法追究刑事责任。
*、承包人在工程项目建设中购赔发包人人员、中介方人员,被纪检监察机
关或司法机关立案查处的,发包人有权中止****合同。由此给发包人造成的
损失以及发生的*切费用均由承包人承担。可在工程款中扣除。
*、甲乙双方人员赠送、赔赔、接受或索要钱物的行为,如果*方发生,另
*方当事人应立即主动报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不
主动报告情况的有关人员,*经查出,必须视情节轻重给予批评教育、党纪政纪
处分依法追究刑事责任。
*、凡是未按规定签订《工程廉政合同》的工程项目,不得办理****项
目施工许可证等相关手续,不得擅自同意或者进行施工(勘察、设计、监理)。
违者将由纪检监察机关追究党纪政纪责任,由有关行政主管部门依照有关法律法
规进行处罚。
*、甲乙双方单位法定代表人和分管领导、有关人员要严格履行《工程廉政
合同》。履行《工程廉政合同》中的相互监督、自查自纠等情况,甲乙双方分别
在****合同中期要向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门作
出报告。纪检监察机关、部门可视情况进行定期不定期的检查。如有违反,对法
定代表人主要领导或分管领导要从严追究责任。
*、工程竣工验收同期,甲乙双方要分别向本单位的纪检监察部门和监证的
纪检监察机关、部门写出执行《工程廉政合同》的情况总结和相互鉴定报告。未
按规定做出报告或纪检监察机关、部门不同意验收的工程,不得办理工程竣工验
收手续。
*、此合同*式*份:甲乙双方各*份,有关行政主管部门*份,纪检监察
机关、部门*份。
**、此合同自双方签字并经纪检监察机关、部门监证后即生效,并由本单
位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门监督执行。
发包人:****县教育体育局
承包人:****博柯建设工程-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科
(公章)
(公章)
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:
星杭江
(签字)
(签字)
****年*月*日
**
*、联合体协议书
****博柯建设工程-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科、新疆煤炭设计研究院有限责任公司(所
有成员单位名称)自愿组成****博柯建设工程-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科、新疆煤炭设计研究院
有限责任公司(联合体名称)联合体,共同参加****县城南幼儿园活动室
及辅助用房建设项目(项目名称)勘察设计施工总承包投标。现就联合体投标
事宜订立如下协议。
*****博柯建设工程-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科(某成员单位名称)为****博柯建设
工程-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科、新疆煤炭设计研究院有限责任公司(联合体名称)牵头人。
*、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合
同谈判活动,并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与之有
关的*切事务,负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
*、联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,履行合同,并
对外承担连带责任。
*、联合体各成员单位内部的职责分工如下:
新疆煤炭设计研究院有限责任公司:(*)勘察范围:工程初步勘察、详细勘
察、勘探、实验及报告等服务工作,并出具完整的符合国家规范与标准的勘察报
告。
(*)设计范围:完成本项目各专业工程范围内的方案设计、初步设计及概算、
施工图设计、全套成果资料制作、设计方案汇报、成果的评审和审查、施工过程
中的深化设计、施工阶段设计跟踪服务及其他相关图纸设计及优化设计工作,配
合招标人完成各种专项报审以及配合招标人进行专家咨询、资料收集等相关工
作,设计成果通过甲方及相关行政主管部门的审核。
****博柯建设工程-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科:(*)施工内容:按照国家有关法律、法规、条
例以及有关技术规范做好包括但不限于本工程所涉及的全部施工范围。工程竣工
验收、移交、交付使用、工程资料归档,办理****相关行政审批等服务和工
程保修期内的缺陷修复和保修工作,最终以审核通过的设计施工图为准。后续工
程竣工结算、决算及产权登记、资产、资料移交按项目所在地相关职能主管部门
的文件规定执行。
*、本协议书自签署之日起生效,合同履行完毕后自动失效。
*、本协议书*式*_份,联合体成员和招标人各执*份。
注:本协议书由委托代理人签字的,应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称:****博柯建设工程-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科(盖单位章)
吕杭江
法定代表人或其委托代理人:(签字)
成员*名称:新疆煤炭设计研究院有限责任公司(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人(签字)
成员*名称:(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字)
*****年***月**_日