云秀片区****老沙线维修更换
工程监理
建设工程监理合同
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
*
第*部分协议书
委托人（全称）：****市****西南*达通投资控股-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科
监理人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循
平等、自愿、公平和诚实信用的原则，通过****省网上中介服务超市，确定****钧信建设
管理-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科为监理人，双方就云秀片区****老沙线维修更换工程监理施工监理及有关事
项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
*工程名称：云秀片区****老沙线维修更换工程监理；
*.工程地点：****市****区西南街道
*.工程规模：拆除****铁塔*座、架空线路****米，新建自动化开关箱*台、****
铁塔*座、埋地敷设高压电缆约***米、架空线约***米等内容。提供从本工程的
准备阶段、施工阶段、验收阶段、结算阶段（包括但不限于验收、整改、工程移交
等）及保修期阶段的监理服务。
*.工程概算投资额或建筑安装工程费：建筑安装工程费约为*******.**元。
*、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*.协议书；
*.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
*．投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
*专用条件；
*.通用条件；
*．附录，即：
附录*相关服务的范围和内容
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
*、总监理工程师
*
总监理工程师姓名：许宝华，身份证号码：******************，
注册号：********。
*、签约酬金
合同计价方式
工程监理费计费标准按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格
[****]***号）文的相关规定，下浮率**%（专业调整系数*.*、工程复杂程度调整系数*.**）。
最终计算基数为财政部门审定的项目建安费。合同监理服务费按最终签订《结算价确
认函》为准。监理服务费不因工程变更及工期变化而调整。
计价公式：
施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（*+浮动幅度值）
施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数（*.*）×工程复杂
程度调整系数（*.**）×高程调整系数（*.*）
即：施工监理服务收费基价=（**.*-*）/（***-*）×（***.**-*）×*****=*****.**
施工监理服务收费基准价=*****.**×*.*×*.**×*.*=*****.**元
施工监理服务收费=*****.**×（*-**%）=*****.**元
暂定签约酬金（大写）：********元整（￥*****.**元）。
包括：
*.暂定监理酬金：￥*****.**元
*.相关服务酬金：
其中：
（*）勘察阶段服务酬金：
（*）设计阶段服务酬金：
（*）保修阶段服务酬金：
（*）其他相关服务酬金：
*、期限
*.监理期限：
自合同签订之日起约**个月（以开工令发出之日起计，至工程保修期结束且完成竣
工结算审核止）。
*.相关服务期限
*
（*）勘察阶段服务期限自年月_日始，至年月_日止。
（*）设计阶段服务期限自年_月_日始，至年月_日止。
（*）保修阶段服务期限自年月_日始，至年_月_日止。
（*）其他相关服务期限自年月_日始，至年月_日止。
*、双方承诺
*.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
*.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遗相应的人员，提供房屋、资料、设备，
并按本合同约定支付酬金。
*、合同订立
年月日。
*.订立时间：
*.订立地点：****市****区西南街道。
*.本合同*式*份，具有同等法律效力，委托方执*份，监理人执*份。
委托人：****市****西南*达通监理人：****
投资控股有限（盖章）（盖章）
日
地址：****市****区西南街道建设地址：****市****区云东海街道南丰大道*号
*路*号*座*楼*利达广场*座****-****
邮政编码：邮政编码：******
法定代表人或其授权法定代表人或其授权
的代理人：（签字）的代理人：（签字）
经办人：（签字经办人：（签字）
开户银行：开户银行：中国农业银行-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科********
康华支行
账号：账号：*****************
电话：电话：
传真：传真：
电子邮箱：电子邮箱：
第*部分通通用条件
*.定义与解释
*.*定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款
所赋予的含义：
*.*.*“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
*.*.*“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的*方，及其合法的继承人或受
让人。
*.*.*“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的*方，及其合法的继承人。
*.*.*“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当
事人，及其合法的继承人。
*.*.*“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设
计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管
理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活
动。
*.*.*“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、
保修等阶段提供的服务活动。
*.*.*“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
*.*.*“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
*.*.*“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
*.*.**“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、
主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
*.*.**“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金
额。
*.*.**“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书
中载明的签约酬金额。
*.*.**“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
*.*.**“*方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第*方”是
*
指除委托人和监理人以外的有关方。
*.*.**“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数
据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*.**“天”是指第*天*时至第*天*时的时间。
*.*.**“月”是指按公历从*个月中任何*天开始的*个公历月时间。
*.*.**“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程
中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、癌疫、水灾、
骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
*.*解释
*.*.*本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种及以上语言文字时，
应以中文为准。
*.*.*组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，
本合同文件的解释顺序如下：
（*）协议书；
（*）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（*）专用条件及附录*、附录*；
（*）通用条件；
（*）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同*类内容的文件，应以最
新签署的为准。
*.监理人的义务
*.*监理的范围和工作内容
*.*.*监理范围在专用条件中约定。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（*）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第*次工地会议*天前报委托人。根据
有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（*）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（*）参加由委托人主持的第*次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加
专题会议；
（*）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项
*
施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（*）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（*）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（*）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（*）检查施工承包人的试验室；
（*）审核施工分包人资质条件；
（**）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（**）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（**）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合
性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（**）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委
托人审核、批准；
（**）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求
施工承包人整改并报委托人；
（**）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（**）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相
关验收标准；
（**）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（**）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合
同争议等事项；
（**）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（**）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（**）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（**）编制、整理工程监理归档文件并报委托人
*.*.*相关服务的范围和内容在附录*中约定。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：
（*）适用的法律、行政法规及部门规章；
（*）与工程有关的标准；
（*）工程设计及有关文件；
*
（*）本合同及委托人与第*方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
*.*.*相关服务依据在专用条件中约定。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理
机构的主要人员应具有相应的资格条件。
*.*.*本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证
监理工作正常进行。
*.*.*监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工
程师时，应提前*天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理
机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
*.*.*监理人应及时更换有下列情形之*的监理人员：
（*）严重过失行为的；
（*）有违法行为不能履行职责的；
（*）涉嫌犯罪的；
（*）不能胜任岗位职责的；
（*）严重违反职业道德的；
（*）专用条件约定的其他情形。
*.*.*委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
*.*履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本
合同履行职责。
*.*.*在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时
提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协
商解决。
*.*.*当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理
人应提供必要的证明资料。
*.*.*监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变
更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批
*
准时，应在发出指令后的**小时内以书面形式报委托人。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权
要求承包人予以调换。
*.*提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
*.*文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相
关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
*.*使用委托人的财产
监理人无偿使用附录*中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条
件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，
在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移
交。
*.委托人的义务
*.*告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理
机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
*.*提供资料
委托人应按照附录*约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，
委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
*.*提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
*.*.*委托人应按照附录*约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿
使用。
*.*.*委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的
外部条件。
*.*委托人代表
委托人应授权*名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本
合同后*天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，
应提前*天通知监理人。
*
*.*委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通
知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
*.*答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，
给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
*.*支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
*.违约责任
*.*监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
*.*.*因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。
赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由
双方协商确定。
*.*.*监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
*.*委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
*.*.*委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
*.*.*委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
*.*.*委托人未能按期支付酬金超过**天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
*.*除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造
成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、
损害。
*.支付
*.*支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、
比例和汇率在专用条件中约定。
*.*支付申请
**
*.*甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞，不准利用职权私自为合同工程安
排施工队*，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
*.**甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设
备供应、工程分包、劳务等经济活动。
*乙方义务
*.*乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
*.*乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付
的任何费用。
*.*乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
*.*乙方不得为甲方及其工作人员个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用
品等。
*.*乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以
及出国出境、旅游等提供方便。
*违约责任
*.*甲方及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定，应按照廉政建设的有关规定
给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。
*.*乙方及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定，应按照廉政建设的有关规定
给予处分；情节严重的，给予乙方*～*年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，
移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。
*、双方约定
本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同
执行情况进行检查。
*合同法律效力
本合同作为云秀片区****老沙线维修更换工程监理监理合同的附件，具有同等的法律
效力，经双方签署后生效。
**
*合同生效
本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。
*合同份数
本廉政合同作为主合同附件，份数同主合同要求。
委托人（甲方）：（盖单位么监理人（乙方）：（盖单位公章）
司
****市****西南*达通投资控股-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科东钧信建设管理-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科
有
理
管
法定代表人
法定代表人
或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）
经办人（签字）经办人（签字）：
**
附件*:
建设单位对施工方、监理方的现场管理制度
为了公司加强对建设工程的监督管理，保证建设工程的质量、进度与安全，提高施工
现场规范化、标准化管理水平，结合本项目的实际情况，特制订本管理制度。在工程中从
事建设活动的各有关单位必须遵守。
第*条、施工单位派驻工程建设的主要管理人员必须常驻施工现场，每天考勤，并且
定期向监理单位汇报。如有不实作假，进行批评教育，根据情节轻重处以罚款。施工单位
派驻工程建设的主要管理人员必须与投标书*致。
第*条、施工单位工地主要负责人及相关管理人员有事离开工地的必须通知监理单位
并且确认其指定代理人，经监理单位总监或总监代表批准后方可离开。未经批准擅自离开
的，每发现*次罚责任单位****元，脱岗*次及以上的，建设单位和监理单位将有权要求
施工单位更换人员。
第*条、各施工单位和监理单位进场前，应向甲方提供现场管理人员及班组负责人的
详细名单及联系方式，各项目管理班子人员名单，且保证要人证相符。各单位更换管理人
员必须事先通知甲方工程部，甲方有权根据施工和监理单位现场管理人员的实际能力水平
和职业道德、决定其是否留退。项目经理和总监理工程师必须保证每月到岗时间分别不少
于**天和*天，如有特殊情况需向甲方工程部请假，否则每发现*次罚责任单位****元。
第*条、各施工单位进场时必须在现场办公室安装电话或报送手机号，并保证每天**
小时畅通，且工地有人值守。
第*条、监理单位必须保证旁站工作到位，管理层保证每天**小时通讯畅通。如遇工
程施工特殊阶段或紧急施工问题，须及时到工地解决。
第*条、各施工单位应在临设施工前向甲方提交相应临设安排方案，在正式开工前**
天应向甲方以及监理单位报送有关施工组织设计，经总监、甲方工程部签字认可后方可进
行施工安排，正式动工前*天必须提交开工报告。
第*条、各施工单位必须服从甲方现场代表的协调安排，服从监理公司的技术指导和
监督。施工现场内各单位之间包括建设单位、施工单位、监理单位等所有协调安排事项，
均应以书面形式传达，如有特殊情况需立即口头处理时也必须在**小时内完善正规手续。
现场所有往来文件均以标准打印文本为准，并妥善保存。如非标准打印文本各单位有权拒
绝签收，相应产生的影响和责任由发出方承担。所有发出的文件均应有收发记录。
第*条、现场内各种往来书面文件、通知，施工单位必须在规定的时间内由甲方认可
的管理人员签收。签收后如有异议必须在当日内提出，否则视为认同、并应严格按照文件
内规定时限内执行完成。
第*条、在施工过程中，各单位如有管理或技术问题需要协调解决，须及时向甲方提
出，在经*方协商并得到甲方书面答复后方可按书面决议执行，切忌擅自行事；如未提供
书面决议可以进行口头通知，但必须**小时内补齐书面决议。
第*条、施工单位制定的各项现场管理制度、条例均不得与甲方制定的各项管理制度
有抵触或冲突，并应在进场前随施工组织设计报交甲方审核完善后方可执行。
第**条、经建设单位或监理单位下发的整改通知，但不在规定的时间内执行或未执
行到位的将给予***—****元/项、次的处罚。
会议制度
第*条、监理例会（周会）
（*）工地例会由监理单位的总监理工程师或总监代表主持。建设单位代表、总包单
位的项目经理、技术负责人、安全员、质检员、资料员、分包单位的工程主要负责
**
人以及有关技术人员参加。
（*）监理例会每周召开*次。
*、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项的原因；
*、检查分析所有工程项目进度计划完成情况，分析影响工程进度的主要原因，制定切
实可行补救措施，提出下阶段进度目标及落实措施；
*、检查分析工程项目质量状况，提出质量问题改进措施；
*、检查工程量核定情况，检查施工单位投入的人力、物力、机械设备情况；
*、解决需要协调的有关事项；
*、其他有关事宜。
（*）现场例会应认真填好会议签到表，由监理单位按标准格式作好会议纪要，负责整
理，发至各有关单位，并作好发文记录。
第*条、各单位必须按通知要求到会，有事不能参加会议必须提前半天向建设单位代
表和总监代表请假，应参加会议人员不按通知要求参加会议罚责任单位***元/人/次。
第*条、严禁与会人员酒后参加会议，违者每人次罚款***元，并在下次工地例会上
做出书面检查。
质量管理制度
为了认真贯彻执行国家的有关质量方面的法律、法规，确保工程质量，特制定本制度。
第*条、施工组织设计及方案的报审
（*）开工前施工单位将经本单位内部技术主管部门批准的施工组织设计及施工方案
报监理单位审核。
（*）监理单位的总监理工程师及时组织有关专业监理工程师共同审核，将审核结果
书面回复施工单位及建设单位。
（*）审查施工组织设计应重点审查对保证工程质量和安全是否有可靠的技术组织措
施，是否制定质量、安全预控措施。
（*）施工组织设计施工方案*经审定，即作为施工的依据，建设单位和监理单位各
存*份。
第*条、开工申请
（*）在施工图纸会审、设计交底及测量放线等前期准备工作均已完成后，施工单位
应将开工申请报监理单位。
（*）收到开工申请后，项目总监理工程师应及时组织各专业监理工程师审查认可，
确认已具备开工条件时，报建设单位同意后书面通知施工单位按时开工。
第*条、承包人必须按图纸、招标文件、合同及建设单位要求进行施工，施工现场出
现安全、质量问题或有隐患的，每发现*次，视情节严重情况，向总承包人罚款***至****
元。在限定时间内未完成整改的，加倍罚款。重大安全隐患在限定期限内未完成整改的，
建设单位有权立即终止合同，不返还履约保证金。施工中若质量监督部门对承包人处罚后，
发包人按罚款数额再次处罚，并记录其不良行为。施工过程中，因工程质量、工程进度等
原因被建设单位、监理单位书面通知整改后，仍然达不到要求的，建设单位有权立即终止
合同，将该单位清出现场，不予结算工程款。
第*条、隐蔽工程验收制度凡是隐蔽工程，均必须填报《隐蔽工程验收申请》报监理
验收，验收合格后方可进行下道工序施工（所有隐蔽工程均应有影视资料或照片）。否则，
不予计量，不支付工程款，造成损失自负。报验时可按施工段、分项、分部、单位工程依
次填写。所有隐蔽工程均为监理“见证点”。监理考核*次报验合格率，并辅以经济制裁
手段：*次报验不合格，罚申报单位***元，未经报验或验收不合格而私自进行下道工序
**
施工的，罚总承包单位****元/次/项。监理单位和建设单位对未经报验而私自隐蔽的工序
进行抛开检验的，施工单位必须全力配合，所发生的*切费用由施工总承包单位承担。
第*条、工程质量的巡视检查和旁站检查制度。在工程正常施工过程中，监理工程师
要进行巡回检查，及时发现施工中存在的质量问题，施工单位应接受并积极配合检查，检
查结果应记录在案。
施工全过程，监理人员要进行旁站检查，进行全过程监理，施工单位应接受并配合检查。
监理旁站记录应有施工单位项目经理或施工负责人签字认可。
第*条、监理工程师通知单下发后，施工单位在限定时间内未整改完毕，每*处罚款
****元，不及时进行书面回执每*份罚款****元。同样的问题出现*次监理工程师通知单，
罚总包单位****元/次。
第*条、施工单位必须成立质量领导班子，由主要负责人负责，并制定质量保证措施，
配备质检人员，强化自检功能。加强职工质量意识教育，服从建设单位和监理单位的质量
管理。
第*条、工程竣工验收制度
（*）分包单位施工的工程完成后，应把相关资料报总包单位，总包单位和分包单位
共同验收合格后，由总包单位报监理、建设单位验收。
（*）工程完成后，由施工单位进行自检，并按有关标准规范自检合格后，编制凌工
报告，由单位法定代表人和技术负责人签字并加盖单位公章后，提交监理单位。
（*）施工单位自检合格后，由项目总监组织设计和施工单位进行初验，各专业监理
工程师参加，内容包括工程实体和相关的技术资料。
（*）初验合格后，监理单位对工程质量作出评价，填写“质量评估报告”由监理单
位的总监理工程师及技术负责人签字并加盖公章。由施工单位据此向建设单位申
请竣工验收。
（*）竣工验收合格后**日内，施工单位应积极配合建设单位办理备案手续。
工程材料成品、半成品质量管理制度
第*条、凡运到施工现场的原材料、成品、半成品、构配件，进场前应向项目监理机
构提交《工程材料/构配件/设备报审表》，同时附有产品出厂合格证及技术说明书，由施
工单位按规定要求进行材料的报验或取样试验，经监理工程师和建设单位代表审查并确认
其质量合格后，方准进场。凡是没有产品出厂合格证明及检验不合格者，不得进场。如果
监理工程师和建设单位代表认为施工单位提交的有关产品合格证明的文件以及施工单位提
交的检验和试验报告，仍不足以说明到场产品的质量符合要求时，监理工程师和建设单位
代表可以再行组织复检或见证取样试验，确认其质量合格后方允许进场。
第*条、对于进口的材料设备、半成品、构配件及关键施工部位所用的材料，则应进
行全部检验。
第*条、凡标示不清、对质量保证资料和材料质量有怀疑、与合同规定不符、需要进
行追踪检验以控制和保证其质量可靠性的材料等，均应全部检验。
第*条、材料质量抽样和检验方法、应符合《建筑材料质量检验标准与管理规程》的
规定，要能反映该批材料的质量性能，对于重要的构配件和非均质材料，应情增加取样
的数量。
第*条、对于某些材料及现场配制的制品，如砂浆等的配合比，*般要求施工单位事
先进行试验，达到要求的标准后方准施工。
第*条、主要设备及材料订货前，施工单位应向项目监理机构提出申请，监理工程师
和建设单位工程师应重点检查工程上所采用的主要设备和材料是否符合设计文件或标书所
**
规定的规格、型号和质量标准，确认符合要求后方准定货。
第*条、主要装修材料及建筑配件订货前，施工单位应提供样品（或看样）和有关订
货厂家情况以及单价等资料，向监理工程师申请核查，经监理工程师会同建设单位同意后
方可订货。
第*条、与本工程无关的材料、不合格的材料、构配件、成品、半成品，不准进场堆
放。
第*条、甲方提供的材料，由建设单位、监理单位、施工总承包单位工程师共同签收。
签收合格后由施工总承包单位进行妥善保管，因保管不善造成损失，由施工总承包单位自
行按原厂同质量进行购买，建设单位享有进*步索赔的权利。
第*条、各种材料进场需报验，保证资料齐全有效方可入场，报验合格（保证资料齐
全，监理见证，取样检测合格）的准予用于工程当中，否则不得进场使用。材料进场后不
及时报验而用于工程当中，罚总承包单位****元/次，该部分工程作为不合格工程处理，
造成的*切损失由总包单位负责。监理单位对施工单位将未经批准的材料或配比投入使用
或检测不合格而实施下道工序的现象未加以阻止或未向建设单位及时反映的，发生*次，
罚监理单位****元。
安全管理制度
为了加强建设工程的安全管理，保证施工现场的人员、设备、物品的安全和第*人人
身安全，确保工程建设的顺利进行，特制定本制度。
第*条、凡参加本工程建设的单位及有关人员必须按本制度要求作好安全工作。
第*条、严格贯彻落实《建筑施工现场管理标准》。施工单位必须为管理和施工人员
投意外伤害险，要成立以项目经理为主要责任人的安全检查小组，对安全负全面责任。工
地按规定配备足额的专职安全员，定期不定期组织进行安全检查，对检查的有关问题，整
改措施及时上报项目监理部。
第*条、各单位要制定安全制度及保证措施，要具有可操作性，并切实抓好落实工作，
树立“安全第*，预防为主”的目标。
第*条、工地上所有施工人员必须戴安全帽，外来办事人员进入工地施工现场必须戴
安全帽和登记，否则*律不得进入施工现场。
第*条、各工序开工前均需对现场人员、设备等进行安全检查、交底并存档备查，安
全工作不合格的不允许开工，已开工但又存在安全隐患的，建设单位和监理有权要求限期
整改和停工整改，必要时可以进行经济处罚。
第*条、各种施工车辆在工地上应限速行驶，文明行驶，施工作业时应有专人指挥。
第*条、各施工单位应与当地居民搞好关系，争取他们的配合与支持，搞好安全工作。
第*条、参加本工程建设施工现场的施工人员、管理人员、监理人员严禁饮酒后上岗，
违者罚责任单位***元／次，凡是进入工地的人员必须戴安全帽，每发现*人次违反规定罚
责任单位***元。高处作业必须系安全带，每发现*人次违反规定罚责任单位***元。
第*条、每周须对各工地进行统*检查，建设单位、监理单位以及施工单位必须准时
参加。检查的主要内容为现场工程实体质量和现场文明施工、安全情况。检查结果由监理
单位公示。
合同管理制度
为了确保建设的各有关单位，在合同约束下认真履行自己的职责，使工程建设有条不
奈的顺利进行，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人
民共和国招投标法》和国家省市有关法律、法规特制定本制度。凡参与建设的各有关单位
均应遵守本制度。
**
第*条、建设单位、监理单位、施工单位以及材料供应单位均应按有关规定签署书面
合同，并备案。
第*条、合同的当事人双方应严格履行合同，任何*方违约给对方造成损失均应按合
同规定承担赔偿责任。
第*条、在项目建设过程中严禁出现挂靠和转包现象，如出现上述情况，建设单位有
权中止合同并追究相应的经济责任。
第*条、各施工单位在投标文件中注明的主要管理人员必须到位，并持证上岗。否则
建设单位有权中止合同并追究相应的经济责任。
第*条、施工单位原因造成的达不到施工进度的，施工单位有义务采取有效措施赶上
施工进度，达到合同要求，费用由施工单位承担。
第*条、因施工单位原因不能按期竣工的工程，每拖*天须根据合同的相关条款进行
罚款。
第*条、监理单位因工作不力出现质量事故，给建设单位造成重大损失的，由监理单
位负责赔偿，并取消该监理人员的监理资格。
第*条、需现场计量和按实际结算的，施工单位应按合同以书面形式在规定的时间内，
报监理单位和建设单位审批签证，否则*律不予认可。
对分包单位的管理
第*条、要求工程总包施工单位填写《分包单位资质报审表》报监理单位，申报材料
包括以下内容：
*、分包工程项目内容、范围、分包协议书。
*、分包单位营业执照和资质登记证明复印件。
*、分包单位业绩、技术、能力、信誉、施工管理。
第*条、项目总监理工程师组织各专业监理工程师及有关人员，审查分包单位的资质，
审查以技术能力和施工管理水平为主。
第*条、审查合格后，项目总监理工程师批复报审表通知总包单位并向建设单位备案，
未经监理单位认可的分包单位不得进入施工现场施工。
第*条、总包单位对分包单位有管理义务，分包单位出现的*切工程质量问题和事故，
以及工期等问题，总包单位承担连带责任。
第*条、未经监理单位和建设单位审批认可的分包单位进场施工的，每发现*次罚总
包单位*****元，并要求其立即退场。
信息管理制度
第*条、所有工程资料必须随工程进度及时整理，并且要保证其真实、完整、分类有
序。
第*条、工程资料应由技术负责人全面负责，指定专人具体整理。
第*条、资料的归档应符合档案管理部门的相关要求。
第*条、在工程施工过程中监理单位和建设单位要求提供的相关资料，施工单位应及
时提交，并要保证其真实性，对未按时提交或提供虚假资料的每发现*次罚款***元。超
过*次及以上，监理单位和建设单位将要求更换相关人员。
第*条、竣工验收合格后**日内，施工单位应积极配合建设单位办理备案手续。
第*条、监理资料的归档内容应符合《建设工程监理规范》。
第*条、保修阶段的监理资料，由原项目监理机构负责跟踪整理，完成后及时归档。
进度管理制度
为了严格控制工程施工进度，确保工程按施工合同规定工期完工，制定本管理制度。
**
第*条、所有参加本工程施工的单位必须遵守本制度。
第*条、开工前制定总的施工进度计划、阶段进度计划、月进度计划，报监理及建设
单位审批，建设单位及监理审批认可后，施工单位应严格按进度计划配置资源、安排施工。
第*条、施工单位应及时整理有关资料，建设单位及监理单位及时检查和审核施工单
位提交的进度统计分析资料和进度控制报表。每周、月例会施工单位向监理单位报本周（月）
工程完成情况和下周进度计划；由监理审核后，作为下周（月）工程进度的控制依据。
第*条、通过实际工程进度与计划施工进度进行对比，对影响进度的原因进度分析，
若发现实际进度过慢并可能影响工程进度如期完成，施工单位应采取必要的措施加快施工
进度，以保证工程进度目标如期实现。
第*条、由于施工单位责任造成工程进度的延误，而且施工单位拒绝接受监理工程师
加快工程进度的指令或虽采取了加快工程进度的措施，但仍然无法完成合同期内的工程，
监理应对施工单位的施工能力重新进行审查和评价，必要时向建设单位提出书面报告，建
议对工程的*部分实行指定分包或考虑更换施工单位。施工计划中每*分项工程超出计划
完成时间的，扣减施工费****元/天。
第*条、建设单位对监理提出的合理化建议，研究后形成决议，由监理予以执行。
注：本制度如与行政主管部门相关规定，或与合同条款相冲突时，以该规定或合同条
款为准；本制度在合同签订时双方同意后作为合同附件，解释权归发包方。
**
****省网上中介服务超市
中选中介服务机构通知书
编号：************
****：
受****市****西南*达通投资控股-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科委托，云
秀片区****老沙线维修更换工程监理（采购项目编码：
*************************），通过****省网上中介服务
超市直接选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构
为本项目的中选中介服务机构，服务金额为（暂不做评估
与测算）。服务时限为：自合同签订之日起约**个月（以
开工令发出之日起计，至工程保修期结束且完成竣工结算
审核止）。
请你机构在接到此通知书之口按照规定，在*个工作口
内与****市****西南*达通投资控股-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科接洽，在**
个工作日内与****市****西南*达通投资控股-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科按
照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订
中介服务合同，在合同签订之口起*个工作日内将合同在广
东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内
容应去掉），并依合同约定完成工作。
**
****市****区中介服务管理中心
****年**月**口
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
