6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科

****德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块

项目-*区地块首开区总承包工程（第*次）

招标文件

招标人：****市****区顺扬置业发展-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科（盖公章）

招标代理机构：****（盖公章）

****年*月*日

投标无效、中标无效的认定及处理

第*章致投标人

第*章招标公告

第*章投标人须知

第*章评定分离办法

第*章合同条款及格式

**-****-****

第*部分合同协议书

第*部分通用合同条款

第*部分专用合同条款

附件**总承包工作界面划分

第*章工程量清单

第*章图纸

第*章技术标准和要求

第*章投标文件格式

第*节资信标（含资格审查资料）格式（适用于综合评估法/评定分离办法的项目）

*、资格审查强制性条件资料（企业）

*、资格审查强制性条件资料（人员）

*、法定代表人身份证明

*、授权委托书(如有)

*、资格审查其他材料

附表*投标人基本情况表

附表*项目管理机构配备情况表（如有）

附表*拟派驻本工程的项目负责人和技术负责人（如有）简历

附表*近年完成的类似项目业绩及获奖情况表（如有）

附表*拟投入本工程的主要施工设备表（如有）

附表*企业信誉（信用）状况声明

*、定标因素相关证明材料索引（如有）

*、资信标其他材料

第*节经济标格式

*、诚信投标承诺书

*、投标函及投标函附录

*、投标保证金

*、履约承诺书

*、拟分包项目情况表（如有）

*、已标价工程量清单

*、关于同意使用不动产支付本合同项下应付工程款的承诺函

*、经济标其他材料

第*节技术标明标格式

投标文件否决性条款摘要

重要提示：本摘要是本招标文件（含招标文件的澄清（答疑）、修改、补充文件等）中涉及的所有否

决性条款的集中载明，包括：招标文件规定的在开标会上当场宣布投标文件不予受理或为无效投标的情

形，初步评审、详细评审阶段发现重大偏差的情形。除出现本摘要集中列示的否决性条款规定的情形以

外，投标文件出现的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本摘要所列

内容不*致的，以本摘要载明的内容为准。

招标人通过补充招标文件增加、删除、修改否决投标条款的，应当在补充招标文件中集中载明调整

后完整的否决投标条款。

招标人对投标文件否决性条款摘要的修改：

增加第[*.*.*]项：[投标人未按规定在****市公共资源交易信息化综合平台办理投标登记手续]。

第[*.*.*.*]项修改为：[不同投标人的投标保证金从同*单位或者个人的账户转出，不同投标人

提供的投标保函（保单）的申请人（或投保人）为同*单位或个人]。

增加第[*.*.*.*]项：[不同投标单位的投标文件存在标书特征码*致]。

第[*.**]项修改为：[对有效评标价小于**%的投标人，评标委员会有权决定是否对其启动澄清程序，

要求其作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明资料的，评标委

员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标]。

招标人应派代表参加开标会，并负责在开标会上判定投标文件不予受理或为无效投标的情形。

评标委员会应将在初步评审阶段和详细评审阶段发现的投标文件中的重大偏差情况列入评标报告中

的“否决投标情况说明”，对该投标文件作否决处理；对于发现的投标文件格式（技术标暗标除外）等其

他偏差情况应列入细微偏差，向招标人提出相关意见和建议，但不得对该投标作否决处理。

*.在开标会上，判定投标文件不予受理或为无效投标的情形（由招标人负责判定）：

*.*判定投标文件不予受理的情形：

*.*.*无投标邀请书（适用于邀请招标）；

*.*.*未对投标文件进行数字证书加密或电子签章的，或对投标文件进行加密但在开标会规定的时间

内没有完成解密的；

*.*.*在本招标项目历次招标时，无正当理由放弃中标，造成招标人重新招标的。

注：投标文件出现上述情形被判定不予受理的，招标人应当拒收。

*.*宣布投标文件为无效投标的情形：

*.*.*未按照招标文件的要求提供投标保证金；

*.*.*投标文件中投标人名称与****市公共资源交易信息化综合平台显示不*致的（已在市场监督

管理部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续的除外）；

*.*.*未在投标函上填写投标报价或填写的投标报价高于招标文件设定的最高投标限价。

注：投标文件出现上述情形被宣布为无效投标的，应当作为无效投标文件，不得进入评标。

*.初步评审阶段和详细评审阶段有下列情形之*的，评标委员会应当否决其投标：

*.*投标文件未经投标单位盖章和未按规定签字；

*.*投标联合体没有提交联合投标协议书；

*.*投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

*.*同*投标人提交*个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

*.*投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

*.*投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

*.*投标人有以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

注：以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假的行为认定（包括但不限于）

*.*.*投标人使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

*.*.*有下列情形之*的，属于投标人相互串通投标：

*.*.*.*投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

*.*.*.*投标人之间约定中标人；

*.*.*.*投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

*.*.*.*属于同*集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

*.*.*.*投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

*.*.*有下列情形之*的，视为投标人相互串通投标：

*.*.*.*不同投标人的投标文件由同*单位或者个人编制；

*.*.*.*不同投标人委托同*单位或者个人办理投标事宜；

*.*.*.*不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同*人；

*.*.*.*不同投标人的投标文件异常*致或者投标报价呈规律性差异；

*.*.*.*不同投标人的投标文件相互混装；

*.*.*.*不同投标人的投标保证金从同*单位或者个人的账户转出。

*.*.*投标人有下列情形之*的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

*.*.*.*使用伪造、变造的许可证件；

*.*.*.*提供虚假的财务状况或者业绩；

*.*.*.*提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

*.*.*.*提供虚假的信用状况；

*.*.*.*其他弄虚作假的行为。

*.*.*法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政府部门工作文件规定的其他认定

标准。

*.*投标人有下列情形之*的：

*.*.*不同投标人编制的投标文件的实质性内容存在*处以上细节错误*致；

*.*.*不同投标人的投标文件由同*电子设备编制、打包加密或者上传，不同投标人的投标文

件由同*投标人的电子设备打印、复印，导致不同投标人的投标文件制作机器码及文件创建标识码比对

*致；

*.*.*不同投标人的投标文件由同*投标人送达或者分发；

*.*.*参加投标活动的人员为同*标段其他投标人的在职人员；

*.*.*不同投标人的投标保证金从投标人各自的基本账户转出，但是，所需资金来自同*单位

或者个人账户。

*.*投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

*.**投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低

于其个别成本的，要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料，但投标人不能合理说明或者不能提供

相关证明材料，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

*.**投标报价更改了不可竞争费用；

*.**评标委员会根据评标办法对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报

价；

*.**投标文件不符合招标文件评标办法前附表的要求。

投标无效、中标无效的认定及处理

招标人对投标无效、中标无效的认定及处理的修改：

□第[/]项修改为：[/]。

□增加第[/]项：[/]。

*.投标无效的情形（包括但不限于）：

*.*与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

*.*单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同*标段投标或者未划分标段

的同*招标项目投标的；

*.*联合体各方在同*招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

*.*投标人发生合并、分立、破产等重大变化，不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响

招标公正性的。

投标被确认无效的，在评标过程中，相关投标应当被否决；在中标候选人公示阶段，应当取消其

中标资格；已发出中标通知书的，中标无效。

*.中标无效的情形（包括但不限于）：

*.*招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串

通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，影响中标结果的；

*.*依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者

可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底，影响中标结果的；

*.*投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的

手段谋取中标的；

*.*投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

*.*依法必须进行招标的项目，招标人违反《招标投标法》规定，与投标人就投标价格、投标方案

等实质性内容进行谈判，影响中标结果的；

*.*招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所

有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的；

*.*定标委员会未按照招标文件规定的定标方法确定中标候选人或未在评标委员会推荐的定标候选

人中确定中标候选人的。

中标被确认无效的，由招标人按照相关法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政

府部门工作文件的规定从符合条件的其他中标候选人中确定中标人或者重新招标。

第*章致投标人

特别提示：

*、本招标文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政

府部门工作文件规定，以及本招标工程的特点和需要编制的。招标文件的编制遵循公开、公平、公正

和诚实信用的原则，招标文件的内容已清楚地反映了工程的规模、性质以及商务和技术要求等。

*、投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效

力。

*、投标人在投标截止时间前，应通过“****省公共资源交易平台(****市)”

（*****://***.******.***.**/****-******/#/******/****）随时查看有关该工程招标文件的澄清（答

疑）、补充、修改内容。招标文件、澄清（答疑）、补充、修改内容不*致时，以最后发出的为准。

*、投标人应在遵循招标文件的各项规定和要求的前提下，编制投标文件。编制投标文件时，应注

意：

*、投标文件必须满足招标文件中的实质性要求和条件。投标文件的所有否决性条款已在招标文件

中汇总明示，若出现其中任何*个情形的，其投标将会被否决。

*、投标人对招标文件有不明之处，应通过“****市公共资源交易信息化综合平台”，以不记名方式

向招标人提出疑问（疑问应在招标文件规定的时间内提出）；或者认为招标文件的内容违法违规或不公

平、不公正，损害其利益的，可以向招标人提出异议（异议应当在投标截止时间**日前提出）。对招标

人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起**日内向行政

监督部门实名投诉。

*、本工程采用电子招投标，请务必按相关要求编制投标文件，有疑问的可通过招标文件载明的联

系方式进行技术咨询。因投标文件编制不规范导致投标文件内容无法成功上传的，该投标文件将被视为

无效投标文件。

*、投标文件必须使用****电子投标文件制作软件编制。投标文件中需签字或盖章的，投标人应按

要求签字、盖章。

未对电子文件进行数字证书加密或电子签章的，以及对投标文件进行加密但在开标会规定的时间内

没有进行解密的，开标会现场将作为不予受理的投标文件处理。

*、本工程技术标暗标内容应当按照招标文件要求及统*的文档格式编制，目录和正文不得出现任

何与判断投标人相关的标识或暗示，否则该投标将予以否决。

*、投标人在提交投标文件时，应注意：

*、投标人应严格按照招标文件的要求进行投标文件的签字、盖章。

*、投标人网上递交投标文件时，必须在投标截止时间前通过****市公共资源交易信息化综合平台

成功上传投标文件。为防止网络阻塞，建议提前上传投标文件。

第*章招标公告

*.招标条件

****德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目-*区地块首开区总承包工程（第*次）已由佛

山市****区发展和改革局以****-******-**-**-******批准（备案）建设，招标人为****市****区顺

扬置业发展-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科，建设资金来自自筹资金。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

*.工程概况与招标范围

*.*建设地点：****市****区大良街道

*.*项目建设规模：****德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目-*区地块首开区，拟建*栋

高层住宅建筑，总用地面积*****.**㎡，总建筑面积约*****.**㎡，其中地上建筑面积约*****.**

㎡，地下建筑面积约为****.**㎡，建筑最大高度约**.*米，建筑层数**层，最大单跨跨度约*米。

*.*计划工期：***日历天，（从开工至竣工及消防验收并交付时间，具体开工日期以监理人签发的开

工令记载的日期为准）。

其中关键节点工期：装配式建筑开工后***日历天内达到预售证办理条件，非装配式建筑开工后

***日历天内达到预售证办理条件。本工程为精装修竣备，承包人须在监理人签发第*份开工令后***

天所有楼栋完成主体结构封顶，***个日历天内提供套户精装修单位进场施工工作界面，须在在监理

人签发第*份开工令后***个日历天内开始进行园林工程施工，***天取得联合竣工验收意见书，***

天达到交付小业主条件。各分包单位或分部工程具体开工日期以监理单位审批的工程开工令记载的日

期为准。本合同工程中的关键节点工期，承包人必须采取*切措施保证，不允许延误。

*.*清单预算价：¥***,***,***.**（元），最高投标限价：¥***,***,***.**（元）

*.*本招标工程共分*个标段，各标段招标内容、规模：本标段招标内容为****德胜商务区祥和路以

东、德胜中路以北地块项目-*区地块首开区总承包工程，其中：

（*）施工内容包括但不限于[建筑装饰工程]：基坑支护、土石方工程、桩基础工程、砌体工程、钢筋

混凝土、金属结构、门窗工程、防水保温隔热工程、楼地面装饰工程、墙柱面装饰工程、天棚装饰工程、

油漆涂料工程、人防门工程、预制装配式构件工程、交通设施划线、导识标识、其他装饰工程、脚手架

工程、模板工程、垂直运输工程、其他措施费工程，包含*套样板房户内精装修，不含其余户内精装；

[安装工程]：室内外排水工程、防排烟工程、气体灭火工程、电气工程、火灾自动报警工程、人防安装

工程、智能化工程、*网工程、燃气工程、电梯工程、开关房工程、发电机房工程、燃气工程、抗震支

架、泛光照明工程等；[室外园建绿化工程]：园路铺装、特色水景、特色景墙、特色坐凳、特色树池、

栽植乔木、栽植灌木、铺装地被等；[开荒保洁工程]：从工程初验、质量整改、移交物业、移交小业主

前后整改期间各阶段产生的全场保洁费。具体施工内容最终以招标人确认的施工图纸为准。桩基检测、

基坑监测、工程验线、复线，初勘详勘、勘察审查，图纸审查，工程监理、造价咨询服务，基础设施建

设配套费等工作内容由招标人负责另行安排。

（*）其他工作包括但不限于：竣工图编制、建筑信息模型(***)技术应用(如需)；配合做好协调和管理

工作，按国家、地方、行业规定以及招标人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承

包管理；负责或配合办理工程开工及验收所需的各项手续等(包含但不限于施工许可证办理等)；负责本

次的首开区总包范围内需要完成的户内精装修报建手续；协助做好各种迎检等筹备工作；发包人和监理、

咨询、开发建设及代建等人员的驻地办公场所（***㎡）的建设，结算的编制工作，配合招标人对结算

的审核及审计工作；协助配合相关部门结(决)算、审计、工程保修、编制设计变更的造价分析报告、竣

工验收阶段的行政主管部门审批和竣工验收资料归档等工作。具体内容最终以招标人要求的为准（详见

合同专用条款附件**：施工总承包工作内容承包范围）。

*.*承包方式：采用综合单价（模拟清单+实体清单）包干，包括但不限于包工、包料、包机械设备、

包质量、包工期、包安全、包文明施工、包结算、包验收（合格或以上）、包资料移交（档案馆归档）、

包垃圾（含建筑垃圾等）清运、包完工清场、包环境保护、包水电费用、包安装、包调试和联合调试、

包检验（含承包范围内的工程材料检验）、包工程保险、包检测、包含投标人在履行本合同过程中应当

预见及可预见的全部费用。具体详见第*章“合同条款及格式”合同协议书第*条规定。

*.*工程质量要求：执行国家、省或行业现行的相关工程建设标准及相关规范，须达到合格或以上验收

质量等级标准，并必须获得“****市建设工程优质奖”或市级以上质量类奖项。本项目设获奖奖罚机制，

具体详见合同专用条款。

*.*安全文明施工要求：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。

*.*维稳目标：不出现拖欠、克扣劳动者工资引发影响公共秩序的事件，如民工上访、聚众闹事、斗

殴、游行、阻工等相关事件。

*.资格审查方式

本工程采用“资格后审”合格全数入围的方式确定合格投标人。

*.投标人资格要求

投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

*.*法人资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

*.*对投标人企业的资质要求

*.*.*投标人须具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包*级或以上资质。

*.*.*本工程不接受联合体投标。

*.*投标人须持有有效的《安全生产许可证》。

*.*投标人须按照《****市发展和改革局等*部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为

的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。

*.*投标人应在****市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得对应行业的建筑行业诚信档案（类

别：建筑业企业（施工））。

*.*.*****市建筑诚信评价体系管理平台的考评等级为*级或以上且状态显示为“正常”（以资格审

章。

*、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何

权利，对我方不发生法律效力。

*、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

*、受益人应在本保函到期后的*日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求

将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

*、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为受益人所在地。

*、本保函自我方盖章之日起生效。

开立人：（盖章）

地址：

电话：

开立时间：年月日

附件*

投标保证保险保单

（电子）

编号：

投保人：

被保险人：

承保机构：

致：（被保险人名称，以下简称“贵方”）

我方（即“承保机构”）已获得通知，本保单投保人（即“投标人”）已响应贵方于年月日

就（项目名称，以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即

“被保险人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

*、我方理解根据招标条件，投标人必须提交*份投标保证保险保单（以下简称“本保单”），以担

保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应投保人要求，我方在此同意向贵方

提供投标保证保险，本保单保险金额为人民币（大写）元（¥）。

*、我方在投保人发生以下情形时承担保险责任：

（*）投保人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（*）投保人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（*）投保人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（*）投保人违反招标文件规定的其他情形。

*、本保单的有效期

本保单有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的日。投标有效期延长的，本保单有效期

相应顺延，最迟不超过年月日。

*、理赔时效承诺

保险人承诺在收到被保险人的书面索赔通知后日内无条件在本保单保险金额内向被保险人支付

赔款，前述书面索赔通知即为赔付要求之单据，且应满足以下要求：

（*）索赔通知到达的日期在本保单的有效期内；

（*）载明要求赔付的金额；

（*）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（*）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除投保人或我方支付责任的情形；

（*）索赔通知应在本保单有效期内到达的地址是：。

被保险人发出的书面索赔通知应由其为鉴明被保险人法定代表人（负责人）或授权代理人签名并加

盖公章。

*、本保单不得转让、不得设定担保。贵方未经我方书面同意，转让本保单或其项下任何权利，对

我方不发生法律效力。

*、本保单项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保单的独立有效。

*、本保单适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为被保险人所在地。

*、本保单自我方盖章之日起生效。

承保机构：（盖章）

地址：

电话：

开立时间：年月日

*、履约承诺书

致：招标人名称

我单位在工程施工招标活动中，如有幸中标，在此郑重承诺：

*、我方将严格按照在投标文件中填报的人员数量和资历，在收到中标通知书后立即报送符合要求

的相关资料报招标人核查，经核查符合要求后立即组织人员进场完成本工程施工任务，并根据工程的实

际需要增派相关人员。

*、我方将严格按照在投标文件中填报的施工机械及试验设备，在收到中标通知书后立即组织进场，

同时承诺，根据工程的实际需要增加设备。

*、我方承诺并完全接受业主对本招标项目工程款项的监管。

*、我方承诺，在工程的实施过程中，我们完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。质量检

验标准绝不低于招标文件或国家及****省、****市地方强制性标准要求。

*、我们完全响应和遵守招标文件及合同中规定的工程验收、计量、支付办法。

*、我方承诺，在工程施工过程中，*定遵照投标文件中承诺的施工组织设计，精心设计、精心施

工，确保工程质量、安全生产满足相关规定和要求，并保护环境，按业主要求的工期完工。

*、我方承诺，在工程实施过程中，及时、足额发放所有的民工工资及相关费用。否则业主有权动

用全部或部分民工工资保证金用以发放民工工资及相关费用。

*、我方承诺，在工程实施过程中，严格按照有关的规定做好各项安全保障措施。否则业主有权为

确保安全生产而动用部分或全部安全生产费另行委托其它单位实施安全保障措施。

*、我方承诺，在工程实施过程中，严格按照有关的规定做好施工现场与周边的临时交通维护与疏

导措施。

**、我方承诺，在工程实施过程中，严格按照设计图纸及相关规范组织施工，并加强施工组织管理。

如发生重大安全生产事故或重大工程质量事故，我方无条件承担全部法律责任。

若我方在工程实施过程中违背上述承诺，则招标人有权取消我方中标的资格或解除施工合同，并有

权对我方处以经济处罚。

投标人：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

投标人：	（盖公章）
法定代表人或其委托代理人：	（签字）年月日

*、拟分包项目情况表（如有）














拟分包的工程项目	主要内容	预计造价（元）	已经做过的类似工程
营业执照号码		资质等级
法定代表人		电话
分包人名称		地址

（如无分包计划，则在拟分包的工程项目的第*栏中填“无”）

*、已标价工程量清单

投标人应遵照第*章“投标人须知”第*.*款及第*章“工程量清单”的有关规定编

制工程量清单报价。

本章所提供的工程量清单报价表的格式摘自国家标准《建设工程工程量清单计价规范》

（*******-****）。投标人在应用殷雷、广联达、易达等相关的计价软件编制清单报价时，

因软件差异所产生的细微格式偏差不作为否决投标条件，但招标人所提供的工程量清单的

内容及相关计价标准和规范明确要求填报的内容不得缺失。

*、关于同意使用不动产支付本合同项下应付工程款的承诺函

关于同意使用不动产支付本合同项下应付工程款的承诺函

致：****市****区顺扬置业发展-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科

我单位同意招标人以其或其关联公司名下不动产支付本合同项下的应付工程款，且该比例不低于

合同结算价的%（不得低于**%），相关约定按照合同专用条款**.*.*项之*）~*）执行。

承诺人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

*、经济标其他材料

注：此处提交招标文件规定以外，投标人认为需要提交的其他材料。

第*节技术标明标格式

封面格式

（项目名称）施工招标

技术标明标

投标人：（盖公章）

年月日

****省工程建设项目招标公告

是否接受联合体投标	否	否	否
最高投标限价（单位：元）	*******.	*******.	*******.
工期（交货期）（单位：日历天）	***	***	***
招标内容	本标段招标内容为***德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目-区地块首开区总承包工程，其中：（）施工内容包括但不限于[建筑装饰工程]：基坑支护、土石方工程、桩基础工程、砌体工程、钢筋混凝土、金属结构、门窗工程、防水保温隔热工程、楼地面装饰工程、墙柱面装饰工程、天棚装饰工程、油漆涂料工程、人防门工程、预制装配式构件工程、交通设施划线、导识标识、其他装饰工程、脚手架工程、模板工程、垂直运输工程、其他措施费工程，包含套样板房户内精装修，不含其余户内精装；[安装工程]：室内外排水工程、防排烟工程、气体灭火工程、电气工程、火灾自动报警工程、人防安装工程、智能化工程、网工程、燃气工程、电梯工程、开关房工程、发电机房工程、燃气工程、抗震支架、泛光照明工程等；[室外园建绿化工程]：园路铺装、特色水景、特色景墙、特色坐凳、特色树池、栽植乔木、栽植灌木、铺装地被等；[开荒保洁工程]：从工程初验、质量整改、移交物业、移交小业主前后整改期间各阶段产生的全场保洁费。具体施工内容最终以招标人确认的施工图纸为准。桩基检测、基坑监测、工程验线、复线，初勘详勘、勘察审查，图纸审查，工程监理、造价咨询服务，基础设施建设配套费等工作内容由招标人负责另行安排。（）其他工作包括但不限于：竣工图编制、建筑信息模型(*)技术应用(如需)；配合做好协调和管理工作，按国家、地方、行业规定以及招标人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理；负责或配合办理工程开工及验收所需的各项手续等(包含但不限于施工许可证办理等)；负责本次的首开区总包范围内需要完成的户内精装修报建手续；协助做好各种迎检等筹备工作；发包人和监理、咨询、开发建设及代建等人员的驻地办公场所（㎡）的建设，结算的编制工作，配合招标人对结算的审核及审计工作；协助配合相关部门结(决)算、审计、工程保修、编制设计变更的造价分析报告、竣工验收阶段的行政主管部门审批和竣工验收资料归档等工作。具体内容最终以招标人要求的为准（详见合同专用条款附件*：施工总承包工作内容承包范围）。	本标段招标内容为***德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目-区地块首开区总承包工程，其中：（）施工内容包括但不限于[建筑装饰工程]：基坑支护、土石方工程、桩基础工程、砌体工程、钢筋混凝土、金属结构、门窗工程、防水保温隔热工程、楼地面装饰工程、墙柱面装饰工程、天棚装饰工程、油漆涂料工程、人防门工程、预制装配式构件工程、交通设施划线、导识标识、其他装饰工程、脚手架工程、模板工程、垂直运输工程、其他措施费工程，包含套样板房户内精装修，不含其余户内精装；[安装工程]：室内外排水工程、防排烟工程、气体灭火工程、电气工程、火灾自动报警工程、人防安装工程、智能化工程、网工程、燃气工程、电梯工程、开关房工程、发电机房工程、燃气工程、抗震支架、泛光照明工程等；[室外园建绿化工程]：园路铺装、特色水景、特色景墙、特色坐凳、特色树池、栽植乔木、栽植灌木、铺装地被等；[开荒保洁工程]：从工程初验、质量整改、移交物业、移交小业主前后整改期间各阶段产生的全场保洁费。具体施工内容最终以招标人确认的施工图纸为准。桩基检测、基坑监测、工程验线、复线，初勘详勘、勘察审查，图纸审查，工程监理、造价咨询服务，基础设施建设配套费等工作内容由招标人负责另行安排。（）其他工作包括但不限于：竣工图编制、建筑信息模型(*)技术应用(如需)；配合做好协调和管理工作，按国家、地方、行业规定以及招标人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理；负责或配合办理工程开工及验收所需的各项手续等(包含但不限于施工许可证办理等)；负责本次的首开区总包范围内需要完成的户内精装修报建手续；协助做好各种迎检等筹备工作；发包人和监理、咨询、开发建设及代建等人员的驻地办公场所（㎡）的建设，结算的编制工作，配合招标人对结算的审核及审计工作；协助配合相关部门结(决)算、审计、工程保修、编制设计变更的造价分析报告、竣工验收阶段的行政主管部门审批和竣工验收资料归档等工作。具体内容最终以招标人要求的为准（详见合同专用条款附件*：施工总承包工作内容承包范围）。	本标段招标内容为***德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目-区地块首开区总承包工程，其中：（）施工内容包括但不限于[建筑装饰工程]：基坑支护、土石方工程、桩基础工程、砌体工程、钢筋混凝土、金属结构、门窗工程、防水保温隔热工程、楼地面装饰工程、墙柱面装饰工程、天棚装饰工程、油漆涂料工程、人防门工程、预制装配式构件工程、交通设施划线、导识标识、其他装饰工程、脚手架工程、模板工程、垂直运输工程、其他措施费工程，包含套样板房户内精装修，不含其余户内精装；[安装工程]：室内外排水工程、防排烟工程、气体灭火工程、电气工程、火灾自动报警工程、人防安装工程、智能化工程、网工程、燃气工程、电梯工程、开关房工程、发电机房工程、燃气工程、抗震支架、泛光照明工程等；[室外园建绿化工程]：园路铺装、特色水景、特色景墙、特色坐凳、特色树池、栽植乔木、栽植灌木、铺装地被等；[开荒保洁工程]：从工程初验、质量整改、移交物业、移交小业主前后整改期间各阶段产生的全场保洁费。具体施工内容最终以招标人确认的施工图纸为准。桩基检测、基坑监测、工程验线、复线，初勘详勘、勘察审查，图纸审查，工程监理、造价咨询服务，基础设施建设配套费等工作内容由招标人负责另行安排。（）其他工作包括但不限于：竣工图编制、建筑信息模型(*)技术应用(如需)；配合做好协调和管理工作，按国家、地方、行业规定以及招标人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理；负责或配合办理工程开工及验收所需的各项手续等(包含但不限于施工许可证办理等)；负责本次的首开区总包范围内需要完成的户内精装修报建手续；协助做好各种迎检等筹备工作；发包人和监理、咨询、开发建设及代建等人员的驻地办公场所（㎡）的建设，结算的编制工作，配合招标人对结算的审核及审计工作；协助配合相关部门结(决)算、审计、工程保修、编制设计变更的造价分析报告、竣工验收阶段的行政主管部门审批和竣工验收资料归档等工作。具体内容最终以招标人要求的为准（详见合同专用条款附件*：施工总承包工作内容承包范围）。
招标范围及规模	***德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目-区地块首开区，拟建栋高层住宅建筑，总用地面积**.㎡，总建筑面积约***.㎡，其中地上建筑面积约***.㎡，地下建筑面积约为**.㎡，建筑最大高度约*.米，建筑层数*层，最大单跨跨度约米。	***德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目-区地块首开区，拟建栋高层住宅建筑，总用地面积**.㎡，总建筑面积约***.㎡，其中地上建筑面积约***.㎡，地下建筑面积约为**.㎡，建筑最大高度约*.米，建筑层数*层，最大单跨跨度约米。	***德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目-区地块首开区，拟建栋高层住宅建筑，总用地面积**.㎡，总建筑面积约***.㎡，其中地上建筑面积约***.㎡，地下建筑面积约为**.㎡，建筑最大高度约*.米，建筑层数*层，最大单跨跨度约米。
资金来源	其他	资金来源构成	其他：****.****元
招标项目实施（交货）地点	**市**区	**市**区	**市**区
资格审查方式	资格后审	资格后审	资格后审
标段（包）名称	***德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目-区地块首开区总承包工程（*次）	公告性质	正常
招标项目名称	****德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目	****德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目	****德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目
投资项目名称	****德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目	****德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目	****德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目
投资项目代码	**-**---****	**-**---****	**-**---****

（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件），且在****市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取。需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推*个月，即****年**月至****年*月）为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证

投标资格能力要求（包括但不限于资质人员、业绩等要求）

投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：*.法人资格投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。*.对投标人企业的资质要求*.*投标人须具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包*级或以上资质。*.*本工程不接受联合体投标。*.投标人须持有有效的《安全生产许可证》。*.投标人须按照《****市发展和改革局等*部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。*.投标人应在****市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得对应行业的建筑行业诚信档案（类别：建筑业企业（施工））。*.*****市建筑诚信评价体系管理平台的考评等级为*级或以上且状态显示为“正常”（以资格审查当天的查询结果为准）。*.*****省以外的投标人，须提供在****建设信息网（网址：***.*****.***）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。*.对投标人拟派项目负责人的要求*.*对拟派项目负责人的资格要求：具备注册于投标人本单位的建筑工程专业*级建造师注册证书（*级建造师须按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行*级建造师电子注册证书的通知》要求使用有效期内的*级建造师注册证书电子证照，否则招标人不予认可，*级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不*致的，该电子证书无效。如有最新文件，按最新文件执行），并持有有效的《安全生产考核合格证（*证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件）。*.*拟派项目负责人必须在****市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取，并且拟派项目负责人必须在资格审查当日未被锁定。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。*.*拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。*.*需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推*个月，即****年**月至****年*月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的扫描件为准。*.*投标人应慎重考虑选派*名工程项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如拟派项目负责人在*个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任本企业最先中标工程项目的投标项目负责人。如本招标项目为后确定该企业为中标人的，招标人将取消其中标资格。*.专职安全人员*名，均须具有《安全生产考核合格证（*证）》或《安全生产考核合格证（**）》明材料的扫描件为准。省外进粤企业，拟派专职安全人员须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。注：对*.*.*、*.*款补充：①投标人因所在地区社保查询的不同规定，如只能查询至查询日的上上月，不能提供规定社保区间的社保证明的，投标人如提供了政府部门的社保管理相应文件，其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺推，否则，不予认可。②投标人能提供相关证明文件证明符合国家减免政策的，可根据政策的要求无需提供减免月份的社保，否则必须按招标文件要求提供社保。*.对投标人企业的信誉要求*.*没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（此处所指的“冻结”，是指被“冻结”的财产影响到投标人或潜在投标人的履约能力。其中财产被全部冻结的，应当不具备投标资格；财产被部分冻结，但投标人可证明财产被冻结不影响其对本项目履约能力的，具备投标资格）*.*目前没有受到取消投标资格的行政处罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴）*.*在最近*年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近*年”是指该项目招标公告发出之日起往前顺推*年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）。*.*根据****市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，不得参加本招标项目投标。*.*根据《****市发展和改革局等*部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔****〕*号），对被****市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。*.*根据《****市政务服务数据管理局等**部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知》（佛政数〔****〕**号）规定，依法依规被严格限制其在我市范围内参与招标投标活动，尚处于限制投标期内的潜在投标人，不得参加本工程项目投标。*.*根据《****市****区住房城乡建设和水利局关于进*步加强建筑行业诚信惩戒工作的通知》（顺住建发〔****〕**号），对被列入黑名单的企业，不得参加投标。*.对投标人企业完成过的类似施工业绩要求投标人近*年（自****年*月*日起自本工程招标公告发出之日止，以有效的竣工验收证明材料载明的时间为准），独立承接过单项合同总建筑面积*.**平方米（或以上）或建安费*.**元（或以上）房屋建筑工程项目业绩。提交材料包括：中标通知书、合同协议书关键页、竣工验收证明材料的扫描件并加盖投标人公章，不提供材料或提供的材料不符合要求的不予认可。中标通知书必须是当地集中交易机构或招标投标管理部门核发的方为有效，如中标通知书无当地集中交易机构或招标投标管理部门盖章确认的，则还须提

招标代理联系人	何先生、****	联系电话	**-******	**-******
招标代理机构	****	联系地址	**市区大良近良居民委员会延年路雅居乐花园座梯、*	**市区大良近良居民委员会延年路雅居乐花园座梯、*
招标人（异议受理单位）联系人	****	联系电话	**-******	**-******
招标人（异议受理单位）	**市**区顺扬置业发展-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科	联系地址	**省市*区大良街道德和社区新城区观绿路号恒实置业广场号楼**之	**省市*区大良街道德和社区新城区观绿路号恒实置业广场号楼**之
发布公告媒介	**省公共资源交易平台（市）、**省招标投标监管网	**省公共资源交易平台（市）、**省招标投标监管网	**省公共资源交易平台（市）、**省招标投标监管网	**省公共资源交易平台（市）、**省招标投标监管网
开标时间	**年月*日时**分	开标地点	**市*区大良街道新城区观绿路号恒实置业广场号楼裙楼**区公共资源交易中心楼，具体开标室以交易中心大厅电子屏显示为准	**市*区大良街道新城区观绿路号恒实置业广场号楼裙楼**区公共资源交易中心楼，具体开标室以交易中心大厅电子屏显示为准
递交资格预审/投标文件截止时间	**年月*日时**分	资格预审/投标文件递交方式	.投标人须在投标截止前将加密的投标文件通过**市公共资源交易信息化综合平台成功上传。.开标当日，投标人无需到场参加开标会。如需到场参加开标会的，须具有交易员资格，否则不得进入开标现场。本项目采用远程解密方式解密电子投标文件，不接受现场解密。	.投标人须在投标截止前将加密的投标文件通过**市公共资源交易信息化综合平台成功上传。.开标当日，投标人无需到场参加开标会。如需到场参加开标会的，须具有交易员资格，否则不得进入开标现场。本项目采用远程解密方式解密电子投标文件，不接受现场解密。
获取资格预审/招标文件开始时间	**年月**日	获取资格预审/招标文件截止时间	**年月*日时**分	**年月*日时**分
			获取纸质资格预审/招标文件的方式	.凡有意参加投标者，可于**年月日至投标截止时间前登录*市公共资源交易信息化综合平台下载招标文件、图纸等资料。具体操作方法请浏览“省公共资源交易平台(市)”网站“服务指南”中的工程交易栏目。网址：*://.***../*-**/#/**/，业务咨询电话：-*****。.招标文件经在*省公共资源交易平台(市)发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应及时下载电子版招标文件及图纸（供下载的招标文件有和**版本时，若有不致，以招标人盖章的**版本招标文件为准）。否则所造成的切后果由投标人自负。
是否采用电子招标投标方式	是	获取资格预审/招标文件的方式	下载资格预审/招标文件的网络地址	**市公共资源交易信息化综合平台（*://.**.**../*****/*.**?）
	供当地集中交易机构或招标投标管理部门官方网站发布的中标公告（或公示）网页截图及网址。如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明（业主加盖公章）并须附有业主方的联系人及联系电话。	供当地集中交易机构或招标投标管理部门官方网站发布的中标公告（或公示）网页截图及网址。如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明（业主加盖公章）并须附有业主方的联系人及联系电话。	供当地集中交易机构或招标投标管理部门官方网站发布的中标公告（或公示）网页截图及网址。如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明（业主加盖公章）并须附有业主方的联系人及联系电话。	供当地集中交易机构或招标投标管理部门官方网站发布的中标公告（或公示）网页截图及网址。如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明（业主加盖公章）并须附有业主方的联系人及联系电话。

其他依法应当载明的内容	.工程编号：***()*****；.计划工期：*日历天，（从开工至竣工及消防验收并交付时间，具体开工日期以监理人签发的开工令记载的日期为准）。其中关键节点工期：装配式建筑开工后日历天内达到预售证办理条件，非装配式建筑开工后*日历天内达到预售证办理条件。本工程为精装修竣备，承包人须在监理人签发第份开工令后*天所有楼栋完成主体结构封顶，个日历天内提供套户精装修单位进场施工工作界面，须在在监理人签发第份开工令后*个日历天内开始进行园林工程施工，天取得联合竣工验收意见书，*天达到交付小业主条件。各分包单位或分部工程具体开工日期以监理单位审批的工程开工令记载的日期为准。本合同工程中的关键节点工期，承包人必须采取切措施保证，不允许延误；.清单预算价：¥,,.（元），最高投标限价：¥*,,.（元）；.承包方式：采用综合单价（模拟清单+实体清单）包干，包括但不限于包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包结算、包验收（合格或以上）、包资料移交（档案馆归档）、包垃圾（含建筑垃圾等）清运、包完工清场、包环境保护、包水电费用、包安装、包调试和联合调试、包检验（含承包范围内的工程材料检验）、包工程保险、包检测、包含投标人在履行本合同过程中应当预见及可预见的全部费用。具体详见第章“合同条款及格式”合同协议书第条规定；.工程质量要求：执行国家、省或行业现行的相关工程建设标准及相关规范，须达到合格或以上验收质量等级标准，并必须获得“***市建设工程优质奖”或市级以上质量类奖项。本项目设获奖奖罚机制，具体详见合同专用条款；.安全文明施工要求：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定；.维稳目标：不出现拖欠、克扣劳动者工资引发影响公共秩序的事件，如民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件；.本工程要求投标人提交**元的投标保证金；.投标人可自行选择采用现金或投标担保的形式提交投标保证金；.本次招标采用的评定标办法是评定分离办法；**市*区大良逢沙村委会萃智路号车创置业广场期楼*室.招标代理机构联系地址（变更为）：市*区大良逢沙村委会萃智路号车创置业广场期楼***室。	.工程编号：***()*****；.计划工期：*日历天，（从开工至竣工及消防验收并交付时间，具体开工日期以监理人签发的开工令记载的日期为准）。其中关键节点工期：装配式建筑开工后日历天内达到预售证办理条件，非装配式建筑开工后*日历天内达到预售证办理条件。本工程为精装修竣备，承包人须在监理人签发第份开工令后*天所有楼栋完成主体结构封顶，个日历天内提供套户精装修单位进场施工工作界面，须在在监理人签发第份开工令后*个日历天内开始进行园林工程施工，天取得联合竣工验收意见书，*天达到交付小业主条件。各分包单位或分部工程具体开工日期以监理单位审批的工程开工令记载的日期为准。本合同工程中的关键节点工期，承包人必须采取切措施保证，不允许延误；.清单预算价：¥,,.（元），最高投标限价：¥*,,.（元）；.承包方式：采用综合单价（模拟清单+实体清单）包干，包括但不限于包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包结算、包验收（合格或以上）、包资料移交（档案馆归档）、包垃圾（含建筑垃圾等）清运、包完工清场、包环境保护、包水电费用、包安装、包调试和联合调试、包检验（含承包范围内的工程材料检验）、包工程保险、包检测、包含投标人在履行本合同过程中应当预见及可预见的全部费用。具体详见第章“合同条款及格式”合同协议书第条规定；.工程质量要求：执行国家、省或行业现行的相关工程建设标准及相关规范，须达到合格或以上验收质量等级标准，并必须获得“***市建设工程优质奖”或市级以上质量类奖项。本项目设获奖奖罚机制，具体详见合同专用条款；.安全文明施工要求：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定；.维稳目标：不出现拖欠、克扣劳动者工资引发影响公共秩序的事件，如民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件；.本工程要求投标人提交**元的投标保证金；.投标人可自行选择采用现金或投标担保的形式提交投标保证金；.本次招标采用的评定标办法是评定分离办法；**市*区大良逢沙村委会萃智路号车创置业广场期楼*室.招标代理机构联系地址（变更为）：市*区大良逢沙村委会萃智路号车创置业广场期楼***室。	.工程编号：***()*****；.计划工期：*日历天，（从开工至竣工及消防验收并交付时间，具体开工日期以监理人签发的开工令记载的日期为准）。其中关键节点工期：装配式建筑开工后日历天内达到预售证办理条件，非装配式建筑开工后*日历天内达到预售证办理条件。本工程为精装修竣备，承包人须在监理人签发第份开工令后*天所有楼栋完成主体结构封顶，个日历天内提供套户精装修单位进场施工工作界面，须在在监理人签发第份开工令后*个日历天内开始进行园林工程施工，天取得联合竣工验收意见书，*天达到交付小业主条件。各分包单位或分部工程具体开工日期以监理单位审批的工程开工令记载的日期为准。本合同工程中的关键节点工期，承包人必须采取切措施保证，不允许延误；.清单预算价：¥,,.（元），最高投标限价：¥*,,.（元）；.承包方式：采用综合单价（模拟清单+实体清单）包干，包括但不限于包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包结算、包验收（合格或以上）、包资料移交（档案馆归档）、包垃圾（含建筑垃圾等）清运、包完工清场、包环境保护、包水电费用、包安装、包调试和联合调试、包检验（含承包范围内的工程材料检验）、包工程保险、包检测、包含投标人在履行本合同过程中应当预见及可预见的全部费用。具体详见第章“合同条款及格式”合同协议书第条规定；.工程质量要求：执行国家、省或行业现行的相关工程建设标准及相关规范，须达到合格或以上验收质量等级标准，并必须获得“***市建设工程优质奖”或市级以上质量类奖项。本项目设获奖奖罚机制，具体详见合同专用条款；.安全文明施工要求：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定；.维稳目标：不出现拖欠、克扣劳动者工资引发影响公共秩序的事件，如民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件；.本工程要求投标人提交**元的投标保证金；.投标人可自行选择采用现金或投标担保的形式提交投标保证金；.本次招标采用的评定标办法是评定分离办法；**市*区大良逢沙村委会萃智路号车创置业广场期楼*室.招标代理机构联系地址（变更为）：市*区大良逢沙村委会萃智路号车创置业广场期楼***室。
招标监督机构（投诉接收部门）	**市**区政务服务数据管理局	联系电话	**-****、******

项目公告

茂名市电白区电城镇中心小学触控一体机直接订购成交公告

中标-中标结果

茂名

2024-04-05

中标单位：茂名市鑫悦科技-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科企业情报分析企业情报报告下载

项目金额： 29.85万元

茂名市电白区电城镇中心小学复印纸(等)直接订购成交公告

中标-中标结果

茂名

2024-04-05

中标单位：茂名集市贸易-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科企业情报分析企业情报报告下载

项目金额： 6540.00元

揭西县良田乡教育组揭西县良田乡教育组物业管理服务定点议价采购合同验收结果公告

验收合同

揭阳

2024-04-05

中标单位：揭阳市壹丰物业管理-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科企业情报分析企业情报报告下载

项目金额： 2.89万元

揭西县良田乡教育组揭西县良田乡教育组修缮工程定点议价采购合同验收结果公告

验收合同

揭阳

2024-04-05

中标单位：揭阳众乐建筑工程-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科企业情报分析企业情报报告下载

项目金额： 20.04万元

广州公司-徐工泥头车轮胎更换-2403变更公告

公告变更

广州

2024-04-05

招标单位：广州华润热电-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科企业情报分析企业情报报告下载

项目金额：暂未确定

返回上一页

其他依法应当载明的内容	.工程编号：***()*****；.计划工期：*日历天，（从开工至竣工及消防验收并交付时间，具体开工日期以监理人签发的开工令记载的日期为准）。其中关键节点工期：装配式建筑开工后日历天内达到预售证办理条件，非装配式建筑开工后*日历天内达到预售证办理条件。本工程为精装修竣备，承包人须在监理人签发第份开工令后*天所有楼栋完成主体结构封顶，个日历天内提供套户精装修单位进场施工工作界面，须在在监理人签发第份开工令后*个日历天内开始进行园林工程施工，天取得联合竣工验收意见书，*天达到交付小业主条件。各分包单位或分部工程具体开工日期以监理单位审批的工程开工令记载的日期为准。本合同工程中的关键节点工期，承包人必须采取切措施保证，不允许延误；.清单预算价：¥,,.（元），最高投标限价：¥*,,.（元）；.承包方式：采用综合单价（模拟清单+实体清单）包干，包括但不限于包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包结算、包验收（合格或以上）、包资料移交（档案馆归档）、包垃圾（含建筑垃圾等）清运、包完工清场、包环境保护、包水电费用、包安装、包调试和联合调试、包检验（含承包范围内的工程材料检验）、包工程保险、包检测、包含投标人在履行本合同过程中应当预见及可预见的全部费用。具体详见第章“合同条款及格式”合同协议书第条规定；.工程质量要求：执行国家、省或行业现行的相关工程建设标准及相关规范，须达到合格或以上验收质量等级标准，并必须获得“***市建设工程优质奖”或市级以上质量类奖项。本项目设获奖奖罚机制，具体详见合同专用条款；.安全文明施工要求：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定；.维稳目标：不出现拖欠、克扣劳动者工资引发影响公共秩序的事件，如民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件；.本工程要求投标人提交**元的投标保证金；.投标人可自行选择采用现金或投标担保的形式提交投标保证金；.本次招标采用的评定标办法是评定分离办法；**市*区大良逢沙村委会萃智路号车创置业广场期楼*室.招标代理机构联系地址（变更为）：市*区大良逢沙村委会萃智路号车创置业广场期楼***室。	.工程编号：***()*****；.计划工期：*日历天，（从开工至竣工及消防验收并交付时间，具体开工日期以监理人签发的开工令记载的日期为准）。其中关键节点工期：装配式建筑开工后日历天内达到预售证办理条件，非装配式建筑开工后*日历天内达到预售证办理条件。本工程为精装修竣备，承包人须在监理人签发第份开工令后*天所有楼栋完成主体结构封顶，个日历天内提供套户精装修单位进场施工工作界面，须在在监理人签发第份开工令后*个日历天内开始进行园林工程施工，天取得联合竣工验收意见书，*天达到交付小业主条件。各分包单位或分部工程具体开工日期以监理单位审批的工程开工令记载的日期为准。本合同工程中的关键节点工期，承包人必须采取切措施保证，不允许延误；.清单预算价：¥,,.（元），最高投标限价：¥*,,.（元）；.承包方式：采用综合单价（模拟清单+实体清单）包干，包括但不限于包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包结算、包验收（合格或以上）、包资料移交（档案馆归档）、包垃圾（含建筑垃圾等）清运、包完工清场、包环境保护、包水电费用、包安装、包调试和联合调试、包检验（含承包范围内的工程材料检验）、包工程保险、包检测、包含投标人在履行本合同过程中应当预见及可预见的全部费用。具体详见第章“合同条款及格式”合同协议书第条规定；.工程质量要求：执行国家、省或行业现行的相关工程建设标准及相关规范，须达到合格或以上验收质量等级标准，并必须获得“***市建设工程优质奖”或市级以上质量类奖项。本项目设获奖奖罚机制，具体详见合同专用条款；.安全文明施工要求：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定；.维稳目标：不出现拖欠、克扣劳动者工资引发影响公共秩序的事件，如民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件；.本工程要求投标人提交**元的投标保证金；.投标人可自行选择采用现金或投标担保的形式提交投标保证金；.本次招标采用的评定标办法是评定分离办法；**市*区大良逢沙村委会萃智路号车创置业广场期楼*室.招标代理机构联系地址（变更为）：市*区大良逢沙村委会萃智路号车创置业广场期楼***室。	.工程编号：***()*****；.计划工期：*日历天，（从开工至竣工及消防验收并交付时间，具体开工日期以监理人签发的开工令记载的日期为准）。其中关键节点工期：装配式建筑开工后日历天内达到预售证办理条件，非装配式建筑开工后*日历天内达到预售证办理条件。本工程为精装修竣备，承包人须在监理人签发第份开工令后*天所有楼栋完成主体结构封顶，个日历天内提供套户精装修单位进场施工工作界面，须在在监理人签发第份开工令后*个日历天内开始进行园林工程施工，天取得联合竣工验收意见书，*天达到交付小业主条件。各分包单位或分部工程具体开工日期以监理单位审批的工程开工令记载的日期为准。本合同工程中的关键节点工期，承包人必须采取切措施保证，不允许延误；.清单预算价：¥,,.（元），最高投标限价：¥*,,.（元）；.承包方式：采用综合单价（模拟清单+实体清单）包干，包括但不限于包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包结算、包验收（合格或以上）、包资料移交（档案馆归档）、包垃圾（含建筑垃圾等）清运、包完工清场、包环境保护、包水电费用、包安装、包调试和联合调试、包检验（含承包范围内的工程材料检验）、包工程保险、包检测、包含投标人在履行本合同过程中应当预见及可预见的全部费用。具体详见第章“合同条款及格式”合同协议书第条规定；.工程质量要求：执行国家、省或行业现行的相关工程建设标准及相关规范，须达到合格或以上验收质量等级标准，并必须获得“***市建设工程优质奖”或市级以上质量类奖项。本项目设获奖奖罚机制，具体详见合同专用条款；.安全文明施工要求：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定；.维稳目标：不出现拖欠、克扣劳动者工资引发影响公共秩序的事件，如民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件；.本工程要求投标人提交**元的投标保证金；.投标人可自行选择采用现金或投标担保的形式提交投标保证金；.本次招标采用的评定标办法是评定分离办法；**市*区大良逢沙村委会萃智路号车创置业广场期楼*室.招标代理机构联系地址（变更为）：市*区大良逢沙村委会萃智路号车创置业广场期楼***室。
招标监督机构（投诉接收部门）	**市**区政务服务数据管理局	联系电话	**-****、******

****省工程建设项目招标公告
投资项目代码	**-**---****
投资项目名称	****德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目
招标项目名称	****德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目
标段（包）名称	***德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目-区地块首开区总承包工程（*次）		公告性质	正常
资格审查方式	资格后审
招标项目实施（交货）地点	**市**区
资金来源	其他	资金来源构成	其他:****.****元
招标范围及规模	***德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目-区地块首开区，拟建栋高层住宅建筑，总用地面积**.㎡，总建筑面积约***.㎡，其中地上建筑面积约***.㎡，地下建筑面积约为**.㎡，建筑最大高度约*.米，建筑层数*层，最大单跨跨度约米。
招标内容	本标段招标内容为***德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目-区地块首开区总承包工程，其中：（）施工内容包括但不限于[建筑装饰工程]：基坑支护、土石方工程、桩基础工程、砌体工程、钢筋混凝土、金属结构、门窗工程、防水保温隔热工程、楼地面装饰工程、墙柱面装饰工程、天棚装饰工程、油漆涂料工程、人防门工程、预制装配式构件工程、交通设施划线、导识标识、其他装饰工程、脚手架工程、模板工程、垂直运输工程、其他措施费工程，包含套样板房户内精装修，不含其余户内精装；[安装工程]：室内外排水工程、防排烟工程、气体灭火工程、电气工程、火灾自动报警工程、人防安装工程、智能化工程、网工程、燃气工程、电梯工程、开关房工程、发电机房工程、燃气工程、抗震支架、泛光照明工程等；[室外园建绿化工程]：园路铺装、特色水景、特色景墙、特色坐凳、特色树池、栽植乔木、栽植灌木、铺装地被等；[开荒保洁工程]：从工程初验、质量整改、移交物业、移交小业主前后整改期间各阶段产生的全场保洁费。具体施工内容最终以招标人确认的施工图纸为准。桩基检测、基坑监测、工程验线、复线，初勘详勘、勘察审查，图纸审查，工程监理、造价咨询服务，基础设施建设配套费等工作内容由招标人负责另行安排。（）其他工作包括但不限于：竣工图编制、建筑信息模型(*)技术应用(如需)；配合做好协调和管理工作，按国家、地方、行业规定以及招标人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理；负责或配合办理工程开工及验收所需的各项手续等(包含但不限于施工许可证办理等)；负责本次的首开区总包范围内需要完成的户内精装修报建手续；协助做好各种迎检等筹备工作；发包人和监理、咨询、开发建设及代建等人员的驻地办公场所（㎡）的建设，结算的编制工作，配合招标人对结算的审核及审计工作；协助配合相关部门结(决)算、审计、工程保修、编制设计变更的造价分析报告、竣工验收阶段的行政主管部门审批和竣工验收资料归档等工作。具体内容最终以招标人要求的为准（详见合同专用条款附件*：施工总承包工作内容承包范围）。
工期（交货期）（单位：日历天）	***
招标控制价（最高投标限价）(单位：元)	*******.
是否接受联合体投标	否
投标资格能力要求（包括但不限于资质人员、业绩等要求）	投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下： .法人资格投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。 .对投标人企业的资质要求 . 投标人须具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包级或以上资质。 .* 本工程不接受联合体投标。 .投标人须持有有效的《安全生产许可证》。 .投标人须按照《***市发展和改革局等部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。 .投标人应在**市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得对应行业的建筑行业诚信档案（类别：建筑业企业（施工））。 .****市建筑诚信评价体系管理平台的考评等级为级或以上且状态显示为“正常”（以资格审查当天的查询结果为准）。 . **省以外的投标人，须提供在建设信息网（网址：.**.）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。 .对投标人拟派项目负责人的要求 . 对拟派项目负责人的资格要求：具备注册于投标人本单位的建筑工程专业级建造师注册证书（级建造师须按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行级建造师电子注册证书的通知》要求使用有效期内的级建造师注册证书电子证照，否则招标人不予认可，级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不致的，该电子证书无效。如有最新文件，按最新文件执行），并持有有效的《安全生产考核合格证（证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件）。 .* 拟派项目负责人必须在 ***市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取，并且拟派项目负责人必须在资格审查当日未被锁定。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。 .* 拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。 . 需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推个月，即*年月至 ***年月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的扫描件为准。 . 投标人应慎重考虑选派名工程项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如拟派项目负责人在个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任本企业最先中标工程项目的投标项目负责人。如本招标项目为后确定该企业为中标人的，招标人将取消其中标资格。 .专职安全人员名，均须具有《安全生产考核合格证（证）》或《安全生产考核合格证（）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件），且在 **市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取。需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推个月，即**年月至 ***年月）为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的扫描件为准。省外进粤企业，拟派专职安全人员须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。注：对..、.款补充：①投标人因所在地区社保查询的不同规定，如只能查询至查询日的上上月，不能提供规定社保区间的社保证明的，投标人如提供了政府部门的社保管理相应文件，其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺推，否则，不予认可。②投标人能提供相关证明文件证明符合国家减免政策的，可根据政策的要求无需提供减免月份的社保，否则必须按招标文件要求提供社保。 .对投标人企业的信誉要求 . 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（此处所指的“冻结”，是指被“冻结”的财产影响到投标人或潜在投标人的履约能力。其中财产被全部冻结的，应当不具备投标资格；财产被部分冻结，但投标人可证明财产被冻结不影响其对本项目履约能力的，具备投标资格） . 目前没有受到取消投标资格的行政处罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴） . 在最近年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近年”是指该项目招标公告发出之日起往前顺推年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）。 .* 根据***市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，不得参加本招标项目投标。 .* 根据《***市发展和改革局等部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔***〕号），对被***市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。 .* 根据《**市政务服务数据管理局等部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知》（佛政数〔**〕号）规定，依法依规被严格限制其在我市范围内参与招标投标活动，尚处于限制投标期内的潜在投标人，不得参加本工程项目投标。 .根据《**市*区住房城乡建设和水利局关于进步加强建筑行业诚信惩戒工作的通知》（顺住建发〔**〕号），对被列入黑名单的企业，不得参加投标。 .对投标人企业完成过的类似施工业绩要求投标人近年（自***年月日起自本工程招标公告发出之日止，以有效的竣工验收证明材料载明的时间为准），独立承接过单项合同总建筑面积.*平方米（或以上）或建安费.**元（或以上）房屋建筑工程项目业绩。提交材料包括：中标通知书、合同协议书关键页、竣工验收证明材料的扫描件并加盖投标人公章，不提供材料或提供的材料不符合要求的不予认可。中标通知书必须是当地集中交易机构或招标投标管理部门核发的方为有效，如中标通知书无当地集中交易机构或招标投标管理部门盖章确认的，则还须提供当地集中交易机构或招标投标管理部门官方网站发布的中标公告（或公示）网页截图及网址。如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明（业主加盖公章）并须附有业主方的联系人及联系电话。
是否采用电子招标投标方式	是	获取资格预审/招标文件的方式	下载资格预审/招标文件的网络地址	**市公共资源交易信息化综合平台（*://.**.**../*****/*.**?）
			获取纸质资格预审/招标文件的方式	.凡有意参加投标者，可于 **年月日至投标截止时间前登录*市公共资源交易信息化综合平台下载招标文件、图纸等资料。具体操作方法请浏览“省公共资源交易平台(市)”网站“服务指南”中的工程交易栏目。网址：*://.***../*-**/#/**/，业务咨询电话：-*****。 .招标文件经在*省公共资源交易平台(市)发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应及时下载电子版招标文件及图纸（供下载的招标文件有和**版本时，若有不致，以招标人盖章的**版本招标文件为准）。否则所造成的切后果由投标人自负。
获取资格预审/招标文件开始时间	**年月**日	获取资格预审/招标文件截止时间	**年月日时**分
递交资格预审/投标文件截止时间	**年月日时**分	资格预审/投标文件递交方式	.投标人须在投标截止前将加密的投标文件通过**市公共资源交易信息化综合平台成功上传。 .开标当日，投标人无需到场参加开标会。如需到场参加开标会的，须具有交易员资格，否则不得进入开标现场。本项目采用远程解密方式解密电子投标文件，不接受现场解密。
开标时间	**年月日时**分	开标地点	**市*区大良街道新城区观绿路号恒实置业广场号楼裙楼**区公共资源交易中心楼，具体开标室以交易中心*楼大厅电子屏显示为准
发布公告媒介	**省公共资源交易平台（市）;**省招标投标监管网;
招标人（异议受理单位）	**市**区顺扬置业发展-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科	联系地址	**市**区
招标人（异议受理单位）联系人	****	联系电话	**-******
招标代理机构	****	联系地址	**市区大良近良居民委员会延年路雅居乐花园座梯、*

招标代理联系人	何先生、****	联系电话	************
招标监督机构（投诉接收部门）	**市**区政务服务数据管理局	联系电话	**-******
其他依法应当载明的内容	.工程编号：***()*****； .计划工期：*日历天，（从开工至竣工及消防验收并交付时间，具体开工日期以监理人签发的开工令记载的日期为准）。其中关键节点工期：装配式建筑开工后日历天内达到预售证办理条件，非装配式建筑开工后*日历天内达到预售证办理条件。本工程为精装修竣备，承包人须在监理人签发第份开工令后*天所有楼栋完成主体结构封顶，个日历天内提供套户精装修单位进场施工工作界面，须在在监理人签发第份开工令后*个日历天内开始进行园林工程施工，天取得联合竣工验收意见书，*天达到交付小业主条件。各分包单位或分部工程具体开工日期以监理单位审批的工程开工令记载的日期为准。本合同工程中的关键节点工期，承包人必须采取切措施保证，不允许延误； .清单预算价：￥,,.（元），最高投标限价：￥*,,.（元）； .承包方式：采用综合单价（模拟清单+实体清单）包干，包括但不限于包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包结算、包验收（合格或以上）、包资料移交（档案馆归档）、包垃圾（含建筑垃圾等）清运、包完工清场、包环境保护、包水电费用、包安装、包调试和联合调试、包检验（含承包范围内的工程材料检验）、包工程保险、包检测、包含投标人在履行本合同过程中应当预见及可预见的全部费用。具体详见第章“合同条款及格式”合同协议书第条规定； .工程质量要求：执行国家、省或行业现行的相关工程建设标准及相关规范，须达到合格或以上验收质量等级标准，并必须获得“***市建设工程优质奖”或市级以上质量类奖项。本项目设获奖奖罚机制，具体详见合同专用条款； .安全文明施工要求：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定； .维稳目标：不出现拖欠、克扣劳动者工资引发影响公共秩序的事件，如民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件； .本工程要求投标人提交**元的投标保证金； .投标人可自行选择采用现金或投标担保的形式提交投标保证金； .本次招标采用的评定标办法是评定分离办法； .招标代理机构联系地址（变更为）：**市*区大良逢沙村委会萃智路号车创置业广场期楼***室。