****县国胜乡机房村民族团结进步示范村项目建设施工合同
根据《中华人民共和国****法》、《中华人民共和国民法典》、《中华
人民共和国建筑法》及****县国胜乡机房村民族团结进步示范村项目采购项目
（项目编号：*****************）的谈判文件、乙方的响应文件及成交通知书，
甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合
同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、评审报告、成交通
知书等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：
为强化采购人主体责任，避免或者减少采购项目竣工结算中的违法违规和权
力寻租行为，本采购项目采购合同约定履行按照《中华人民共和国****法》
及其实施条例等有关规定执行。采购项目竣工后验收过程中，采购人作为项目竣
工验收的责任主体，将严把工程质量关，可能引入其他第*方机构协助验收，但
任何第*方机构不会对采购合同价格进行变更，不得审减、审增，对于验收合格
的采购项目，采购人应当按照采购合同确定的金额在收到供应商发票后**日内
支付采购资金。验收所产生的任何费用应由采购人承担，不要求或者专家成交供
应商负担。
本项目通用合同条款参照《建设工程施工合同(示范文本）》（**-****-****）
通用合同条款执行。如有最新版本，参照最新版本执行。
注：本采购合同中出现的措辞“发包人”与谈判文件中的“采购人”含义相
同；
“投标人”与“供应商“含义相同；
“招标文件”与“采购文件”及“谈判文件”含义相同。
第*节合同协议书
发包人（全称）：****县国胜乡人民政府（甲方）
承包人（全称）：****（乙方）
、工程概况
*
*.工程名称：****县国胜乡机房村民族团结进步示范村项目。
*.工程地点：********县国胜乡机房村。
*.项目编号：*****************。
*.工程内容：本工程为新建工程，包括交易中心：国胜乡机房村示范村项目-
织女湖项目：太阳能提灌站：村委会风貌改造工程：国胜乡机房村道路改造等工程：；
*.工程承包范围：招标工程量清单，施工图纸，后期设计变更内容。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日。
计划竣工日期：****年*月**日。
工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算
的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合标准，按采购人提供的有关工程量清单。图纸及采购人相关要
求进行施工，达到或超过国家及行业规范和相关质量要求标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）*************元*角*分（￥*******.**元）
含税；
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）（?元）；
（*）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）（?元）；
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写：）（?元)；
（*）暂列金额：
人民币（大写：）（￥元)。
*.合同价格形式：固定单价
*、项目经理
承包人项目经理：。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）成交通知书；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）评审报告；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部
分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属
于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当
事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合
同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和
安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修
责任。否则为乙方违约，应承担违约责任，违约金为合同金额的*%（注**%
以下均合法）。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*
工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****县国胜乡人民政府办公室签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自签订之日起生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：****县国胜手人民政府（公）承包人：****（公章）
法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：******
继森
（签字）（签字）*
组织机构代码：组织机构代码：
地址:地址：****省凉山族自治州越
西县大瑞镇瑞云村*组**号
邮政编码：邮政编码：******
法定代考人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：***********
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：中国农业银行股份有限
公司越西县支行
账号：账号：*****************
第*节通用合同条款
备注：
*、本项目通用合同条款参照《建设工程施工合同(示范文本）》（**-****-****）
通用合同条款执行。
*、如有最新版本，参照最新版本执行。
第*节专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.*其他合同文件包括：招标文件、投标书及附件施工图、工程量清单、
招标技术标准和要求、合同双方就合同项目作出的补充及修改文件等。
*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*监理人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
*.*.*设计人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：
电子信箱：；
通信地址：。
*.*工程和设备
*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：经发包人批准的搭设临时设
施和材料堆放、加工地等临时用地。
*.*.*永久占地包括：本项目建设用地范围。
*.*.*临时占地包括：经发包人批准的搭设临时设施和材料堆放、加工地等
临时用地。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，
以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：按国家标准和行业要求。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按国家标准和行业要
求。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）合同协议书；
（*）成交通知书；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）评审报告；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）其他合同文件。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：发包人最迟不得晚于开工日期前**天向
承包人免费提供图纸。
发包人向承包人提供图纸的数量：*套。
发包人向承包人提供图纸的内容：施工蓝图，图纸需要修改和补充的，应经
图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改
后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：按发包人要求；
承包人提供的文件的期限为：*天。
承包人提供的文件的数量及形式为：承包人应按照专用合同条款的约定提供
应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量
和书面形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
发包人审批承包人文件的期限：*天。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款，开工前由发包人现场负责人或工
程师提前*周组织进行图纸会审。
*.*联络
*.*.*与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、
同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达
接收人和送达地点。
*.*.*发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地
点。任何*方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前*天以书
由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：构成工程实体的，费用由
发包人承担，其余由承包人承担。
**.不可抗力
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天**天内完成款
项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：承包方必须安全作业，人员工伤保险，人身意外
伤害险由承包人按《****市建筑施工企业工伤保险实施试行办法》&**;攀人社
【****】***号&**;进行投保，费用由承包人自行负责。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：其他保险由承包人自行办理，防止出险时的损失。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：应当。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：争议评审是解决争
议的*种方式。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：争议评审组由*名有合同管理和工程实践经验的
专家组成，发承包双方各自选定*名，第*名为争议评审组组长，由发承包双方
共同确定或由发承包双方委托已选定的争议评审专家共同确定。发包人、承包人
和监理人人员均不参加争议评审组。
选定争议评审员的期限：争议发生后**个日历天内。
争议评审小组成员的报酬承担方式：争议评审组的各项费用由发包人和承包
人平均分担。
其他事项的约定：无。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按通用合同条款执行。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向本工程所在地人民法院起诉。
第*节合同附件格式
附件*：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：****县国胜乡人民政府
承包人（全称）：****
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》
和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商*致，对签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担
本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要
求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、
设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如
下：质保期：详见《建设工程质量管理条例》第*章第**—**条。
*、质量保修期
*.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保
修期如下（本项目如果涉及以下以下专业必须按照相应的质保期执行，如果不涉及
以下专业则忽略）：
（*）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件
规定的该工程合理使用年限；
（*）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为*年；
（*）装修工程为*年；
（*）供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
（*）电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
（*）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
（*）其他项目的保修期限为*年。
*.*质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、质量保修责任
*.*属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内
派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.*发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现
场抢修。
*.*对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》
的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位
或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
*.*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
*.*保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、其他
*.*双方约定的其他工程质量保修事项：
质量保证金按工程竣工结算价的*%计算，质量保证金的退还按合同约定，
不计利息。承包方接到保修通知书后*天内必须到场保修，否则发包方可请第*
方保修，所发生的费用在保修金中支付，不足部分由承包方承担，同时，承包方
还应承担造成的损失。
*.*本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签
署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人（签字)湖晓没
法定代表人（签字）：
****年*月**日****年*月**日
附件*:
安全生产协议书
为在****县国胜乡机房村民族团结进步示范村项目施工合同的实施过程
中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人
（以下简称“发包人”）与承包人****（中标人）
（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有
关安全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行
安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、
审批、同时施工，同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种
安全隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条
例》等国家有关安全生产的法律法规、规定，认真执行工程承包合同中的有关安
全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安
全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和
安全管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活
动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守
本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包
括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能
部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的
第*责任人。现场设置的安全机构，应按规定的最低数量和资质条件配备专职安
全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何
违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加
施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规
程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑
登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检
验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上
岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设
施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类
的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行
为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应
随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字
记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动防护用品严禁使用。
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全
技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照相关本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产
安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故
行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放
过”的原则，严肃处理相关责任人。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签数又劳位章后生效。
发包人：（公章）承包人：
法定代表人胡晓童
法定代表人（签字）
*******
电话：电话：
传真：传真：
****年*月**日****年*月**日
：附件*:
建设工程廉政责任书
发包人：****县国胜乡人民政府
承包人：****
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行
为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合
法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政
责任书。
*、双方的责任
*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政
建设的各项规定。
*.*严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另
有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违
反建设工程管理的规章制度。
*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，
情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
*、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、
事后应遵守以下规定：
*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品
和好处费、感谢费等。
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、
配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、
娱乐等活动。
*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程
建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种
产品、材料和设备。
*、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，
严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规
定：
*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品
及回扣、好处费、感谢费等。
*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安
排以及出国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健
身、娱乐等活动。
*、违约责任
*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律、法规给予处
理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
*.*承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉
嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方
签署后立即生效。
*、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人（签字）：胡晚没
法定代表人（签字）
森
电话：电话：
传真：传真：
****年*月**日****年*月**日
附件*：
农民工工资保障的承诺
致：****县国胜乡人民政府
*
我公司有幸中标承建****县国胜乡机房村民族团结进步示范村项目，我公司承诺：严格
遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及
民工工资等费用，保证足够的流动资金用于本工程，不以任何借口拖欠材料、设备货款及民工
工资等费用。严格执行《****市住房和城乡规划建设局****市人力资源和社会保障局关
于印发&**;****市房屋建筑和市政基础设施建设项目农民工工资保障金制度&**;的通知》（攀住规
建发（****）***号），同时承诺：
*、中标后及时、足额存入农民工工资保障金。
*、*旦本工程出现拖欠农民工工资情况时，经人力资源和社会保障部门认定，确实存在
拖欠的，可由建设行政主管部门从农民工工资保障金中先予划支。
*、从农民工工资保障金中，用于先行支付（或部分支付）拖欠农民工工资后，导致该保
障金不足的，及时按上述攀住规建发（********号文件规定补足农民工工资保障金。
*、与本项目每个建筑工人依法签订劳动合同，明确工资数目和支付方式，并在*日内向
当地人力资源和社会保障部门进行用工备案。
*、不将本工程劳务分包给无建筑企业劳务分包资质的个人、组织或“包工头”。
我方同意并接受由于未能及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用，导致相关单位
（人员）上（群）访发包人、发包人上级主管部门或其他机关企事业单位、停工或发生群体性
事件扰乱社会秩序等情形时承担以下违约责任：
*、发生上（群）访的，承包人承担**元/起的违约金；
*、导致停工的，承包人承担***元/次的违约金，情节严重影响施工进程的，发包人可
终止合同；
*、发生群体性事件，扰乱社会秩序的，承包人还将承担相应法律责任。
*、上述违约金由发包人在履约保证金或应付给承包人的工程款中相应扣除。
承包人声明：发包人不对承包人未能及时支付或以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工
资等费用，以及由此导致的任何上（群）访、停工或群体性事件承担任何责任。
投标人：****（盖章）
法定代表人（签字）胡的；
日期：*****月**日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
