建设工程施工合同
合同编号:************
项目名称:****年****区人防工程防水堵漏项目(第*包)
发包人:****市****区人民防空办公室
装饰有
承包人:****
签订日起:****年**月**日
住房城乡建设部国家工商行政管理局制定
第*部分合同协议书
编号:
发包人(全称):****市****区人民防空办公室
法定代表人:杜彤
法定注册地址:****市****区梨园镇*棵树东路***号
承包人(全称):****
法定代表人:张岩
法定注册地址:****市****区西集镇企业发展服务中心****号
发包人为建设****年****区人防工程防水堵漏项目(第*包)(以下简称“本工程”),
已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华
人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有
关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协
议。
、工程概况
工程名称:****年****区人防工程防水堵漏项目(第*包)
工程地点:****市****区
工程内容:为保证人防工程完好性,确保人防专业设备设施及人民财产安全须对****区
**处人防工程进行防水堵漏工程(详见工程量清单)。
资金来源:****
*、工程承包范围
承包范围:****年****区人防工程防水堵漏项目(第*包)
详细承包范围见第*章“采购需求”。
*、合同工期
计划开工日期:****年**月日
计划竣工日期:****年**月*日
工期总日历天数**天
*、质量标准
工程质量标准:合格
*、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求
施工现场安全生产标准化管理目标等级:达标
*、合同形式
本合同采用,固定单价合同形式。
*、签约合同价
金额(大写):***********元**分(人民币)
(小写)¥:******.**元
其中:安全文明施工费(含税):*
*****.**元
建筑垃圾运输处置费(含税):****.**元
农民工工伤保险费:****元
暂列金额(含税):元
专业工程暂估价(含税):元
*、承包人项目经理:
姓名:郭振新;职称:工程师;
身份证号:******************;
建造师注册编号:京************。
安全生产考核合格证书号:京建安*(****)*******
*、合同文件的组成
下列文件共同构成合同文件:
*、本协议书;
*、成交通知书(另附页);
*、最后报价*览表及分项报价表;
*、合同条款专用部分;
*、合同条款通用部分;
*、已标价工程量清单;
*、采购需求;
*、图纸(如有);
*、其他合同文件。
上述文件互相补充和解释,如有不明确或不*致之处,以合同约定次序在先者为准。
*、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
**、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。
**、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款
**、本协议书连同其他合同文件正本*式*份,合同双方各执*份;副本*式
份。
**、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,但不得背离本协议第*条所约定的合同
文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。
此页为盖章页,无正文
发包人:****市****区人民防空办公室(盖单位章)承包人:****(盖单位章)
法定代表人或其
法定代表人或其
张
委托代理人:(签字或盖章)委托代理人:
(签字或盖章
开户银行:
开户银行:中国建设银行********路河支行
银行账号:
银行账号:********************
年*月*日***年*月*日
**
签约地点:****市****区
法定代表人或其 |
法定代表人或其张 |
委托代理人:(签字或盖章) |
委托代理人:(签字或盖章 |
开户银行: |
开户银行:中国建设银行********路河支行 |
银行账号: |
银行账号:******************** |
年*月*日** |
***年*月*日 |
签约地点:****市****区 |
|
第*部分最后报价表
***次报价(最后报价)*览表(实质性格式,碳商后提交)
*次报价(最后报价)*览表
项目编号:********************-*****-**
项目名称:****年****区
人防工程防水堵漏项目(第*包)
序号 |
供应商名称 |
最后报价 |
最后报价 |
其他声明 |
序号 |
供应商名称 |
大写 |
小写 |
其他声明 |
|
**** |
***********元**分 |
******.**元 |
无 |
:
在我方的上述报价中,包括:
安全文明施工费(含税)***¥:
*****.**元,
建筑垃圾运输处置费(含税)***:
******元
农民工工伤保险费***¥:****
元
暂列金额(不包括计日工部分)(含税)合计金额***¥:
元
专业工程暂估价(含税)合计金额****:
元
注:
*、此表中,报价应和《最后分项报价表》中的总价相*致。
*、此表及《最后分项报价表或最后分项报价承诺书》碳商后单独递交,无须装
订到响应文件中。
供应商授权代表签字(或加盖供应商公章):
日期:****年**月**日
附:最后分项报价承诺书(实质性格式)
最后分项报价承诺书
致:****市****区人民防空办公室采购人
在参与本次项目碳商中,我单位承诺:我单位的最后报价和首次报价相*
致,最后分项报价表内容同我单位递交的首次响应文件中的分项报价表(已标
价的工程量清单)相*致,如有错漏等情形,以我单位递交的首次响应文件中
的分项报价表(已标价的工程量清单)为准。
供应商授权代表签字(或加盖供应商公章)
**
日期:****年**月**日
第*部分合同条款专用部分
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*发包人:****市****区人民防空办公室
*.*.*.*承包人:****
*.*.*.*监理人:****常宇诚工程监理-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科
*.*.*.*发包人代表:
姓
名:
职称
联系电话:
电子信箱:
通信地址:
*.*.*工程和设备
*.*.*.*永久工程:
*.*.*.*临时工程:
*.*.*.**永久占地:
*.*.*.**临时占地:
*.*.*日期
*.*.*.*缺陷责任期期限:**月。
*.*.*其他需要补充的内容
*.*合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序如下:
(*)合同协议书;
(*)成交通知书(另附页);
(*)最后报价*览表及分项报价表;
(*)合同条款专用部分;
(*)合同条款通用部分;
(*)已标价工程量清单
(*)采购需求
(*)图纸(如有)
(*)其他合同文件
(说明:(*)、(*)、(*)填空内容分别限于采购需求、图纸、已标价工程量清单*者
之*。)
*.*合同协议书
合同生效的条件:发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并
盖章后,合同生效。
*.**图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
(*)发包人提供图纸的期限:开工前*日内
发包人提供图纸的数量:提供*套施工图(含*套)用于竣工图的施工图
其他约定:
*.*.*承包人提供的文件
(*)由承包人提供的文件范围:施工组织设计及施工方案
承包人提供文件的期限:开工前*日内
承包人提供文件的数量:*份
监理人批复承包人提供文件的期限:收到相关文件*日内
其他约定:承包人提供的文件应在各方面都是完整和符合有关规范的,承包人须对自己
提供文件的正确性负责。
*.*联络
*.*.*联络来往函件的送达和接收
(*)发包人指定的接收地点:工地现场发包人办公室
发包人指定的接收人为:待定
(*)监理人指定的接收地点:工地现场监理人办公室
监理人指定的接收人为:待定
(*)承包人指定的接收地点:工地现场承包人办公室
*.发包人义务
*.*提供施工场地
发包人移交施工场地的期限:发包人应当将具备施工条件的施工场地,在监理人发出开
工通知中载明的开工日期*天前移交给承包人。
*.*向承包人提交支付担保
(*)发包人向承包人提交支付担保的金额:
*.**其他义务
发包人应当履行的其他义务:发包人向承包人提供的有关现场的数据和资料,是发包人
现有的能被承包人利用的资料,承包人应积极并尽*切可能对施工现场进行详细了解,发包
人对承包人做出的任何推论、理解和结论均不负责。
*.监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*.*发包人需批准明确行使的权力:所有涉及费用变化的工程变更、洽商、索赔。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.*为他人提供方便
(*)承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履
行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求:①、承包人负责修建、维修
及保养的现场道路及通道:②、承包人做好施工场地及邻近场地的地下管线和邻近建筑物、
构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作:③、办理有关施工现场交通、环卫和
施工噪声管理等手续:④、负责已完工程成品保护;*、负责施工场地清洁卫生等。
*.*.**承包人的设计工作
承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容:无。
*.*.**其他义务
(*)安全文明施工费由承包人统*管理,承包人对工程安全文明施工负总责。承包人
不按分包合同约定支付安全文明施工费,造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事
故的,由承包人负主要责任。
(*)对于超过*定规模的危大工程(如有),承包人应当组织召开专家论证会对专项施
工方案进行论证,并根据专家论证意见对专项方案进行调整,发包人原因造成的专项方案调
整,其费用变化由发包人承担。
(*)承包人应履行的其他义务:
*)根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫。
*)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保
护工作。
*)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:从开工日期到竣工日期,承包人负责保管
全部工程以及与工程有关的材料和待安装的工程设备等,相关的保管费用已包含在合同价款
之内。在上述承包人负责保管期间内,如发生需其保管的任何工程(包括整体或部分)或任
何待用的材料或设备发生损失或损坏,除系因不可抗力而造成的之外,均应由承包人承担费
用负责修复或弥补,以使全部工程在各方面达到合同文件中约定的质量标准。
*)工程所用的材料、设备的安置、摆放由承包人负责。如承包人需另行租赁场地摆放材
料、设备,因此发生的租赁地费用、材料设备转运、转送费用由承包人自行承担。
*)本项目所涉及的装饰装修工程(如有),在竣工验收后须请第*方检验检测机构对室
内空气、自来水等进行评估检测,出具检测合格报告,对此产生的相关检测费用由承包人承
担。
*)本项目所涉及的专业分包工程(如有)招标费用由承包人承担。
*)承包人应对安全文明施工费专款专用,保证安全文明施工措施的投入,并在财务管理
中单独列支安全文明施工费账目备查。
*)需按照《关于进*步加强建筑废弃物资源化综合利用的工作意见》京建法【****】*
号文件要求对建筑垃圾再生产品利用。
*.*履约担保
*.*.*承包人履约担保的格式和金额
发包人不要求(要求/不要求)承包人提供承包人履约担保。
承包人履约担保的金额为
*.**不利物质条件
*.**.*不利物质条件的范围:执行通用条款。
*.材料和工程设备
*.*承包人提供的材料和工程设备
*.*.*承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等
报送监理人审批的期限:供货*日前
*.施工设备和临时设施
*.*承包人提供的施工设备和临时设施
*.*.*承包人承担自行修建临时设施费用的范围:
发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地:
**.*.*总价子目的计量(适用于采用支付分解报告)
(*)采用支付分解报告计量方式的,总价子目的价格调整方法:
**.*.*总价子目的计量(适用于采用按实际完成工程量计量)
(*)采用按实际完成工程量计量方式的,总价子目的价格调整方法:因非承包人原因引
起已标价工程量清单中某单个子目工程量变化幅度超过**%(不含),且承包人或监理人认
为该变化引起相关措施项目发生变化的,承包人或监理人要求承包人针对措施项目的变化提
交施工调整方案及价格调整报告,监理人批准后确定需调整的措施项目价款。
**.*预付款
**.*.*预付款
(*)预付款额度
预付款额度:发包人从合同价款中扣除暂列金额、安全文明施工费、农民工工伤保
险、专业分包工程整项暂估价的**%向承包人预付工程款。
其中:发包人向承包人支付农民工工伤保险费***%
(*)预付办法
预付款预付办法:发包人在收到承包人提交的发票后,采用转账支票或电汇的方式*
次性向承包人支付预付款。
预付款的支付时间:施工合同签订后*日内
(*)安全文明施工费用预付额度及方式
安全文明施工费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约。安全文明施工费
用按以下时间节点和金额进行预付:
发包人应当在不迟于第**.*.*项约定的开工日期前的*天内,将签约合同价中载明
的安全文明施工费用总额的**%*次性预付给承包人。
发包人应当在±*.**以下主体结构施工完成或签约合同价中分部分项工程项目的完
成价款比例达到**%(*者中以条件先满足的为准)*天内,预付至签约合同价中载明的安
全文明施工费用总额的**%。
发包人应当在安全生产标准化考评、评定达到(含整改后达到)或超过合同约定的安
全生产标准化管理目标之日起*天内,预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的
**%。
发包人应当在工程竣工后,安全生产标准化考评、认定达到或超过合同约定安全生产
标准化管理目标并颁发考评证书之日起的*天内,预付至签约合同价中载明的安全文明施工
费用总额的***%。
安全文明施工的预付不抵扣。
**.*.*预付款的扣回与还清
预付款的扣回办法:
**.*工程进度付款
**.*.*进度付款申请单
进度付款申请单的份数:*式*份,发包人*份,承包人*份
承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容:
(*)根据合同应增加和(或)扣减的其他内容金额:(*)付款次数或编号:(*)截
止本次付款周期末已实施工程的价款:(*)变更金额:(*)索赔金额:(*)本次应支付的预
付款和(或)应扣减的返还预付款:(*)本次扣减的质量保证金:(*)根据合同应增加和扣
减的其他金额。
**.*.*进度付款证书和支付时间
(*)逾期付款违约金的计算标准:按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。
逾期付款违约金的计算方法:从逾期或未按合同约定支付之日起,直至清偿本息为止。
(*)进度付款涉及政府性资金的支付方法:
(*)工程竣工后验收合格后,承包人按照本合同总金额向发包人支付质量保证金,质
量保证金为结算价款的*%。
(*)承包人支付质量保证金至发包人指定账户后,发包人向承包人支付工程价款至本
合同金额的***%。
**.*质量保证金
**.*.*质量保证金处理
(*)质量保证金形式:以支票或汇款形式,在发包人要求时间内,递交至发包人账户。
质量保证金约定比例:*
%
**.*竣工结算
**.*.*竣工付款申请单
(*)承包人提交竣工付款申请单的份数:
提交*份竣工付款申请单
承包人提交竣工付款申请单的期限:
在工程接收证书颁发后**天内
(*)竣工付款申请单的其他内容:
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
(*)承包人提交最终结清申请单的份数:
提交*份最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的期限:在缺陷责任期终止证书颁发后**日内。
发包人向承包人不支付(支付/不支付)质量保证金利息。
发包人向承包人支付质量保证金利息的,利息计算方法:
**.竣工验收
**.**竣工验收申请报告
(*)承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容:
竣工报告
竣工验收资料的份数:*式*份
竣工验收资料的费用支付方式:资料验收合格后**日内*次性支付
**.*施工期运行
**.*.*需要施工期运行的单位工程或设备安装工程:
**.*施工队*的撤离
**.*.*缺陷责任期满时,承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限:
*
**.*中间验收
**.*.*本工程需要进行中间验收的部位:遵从监理人的指令
**.*.*验收不合格的,承包人在
*日期限内进行修改后重新验收。
**.缺陷责任与保修责任
**.*保修责任
**.*.*工程质量保修范围:遵守《建设工程质量管理条例》的相关规定
工程质量保修期限:遵守《建设工程质量管理条例》的相关规定
工程质量保修责任:*遵守《建设工程质量管理条例》的相关规定
**.保险
**.*工程保险
本工程(投保/不投保)工程保险。投保工程保险时,险种为:
并符合以下约定:
(*)投保人:
(*)投保内容:
/
(*)保险费率:由投保人与合同双方同意的保险人商定。
(*)保险金额:
(*)保险期限:
**.*第*者责任险
**.*.*保险金额:保险费率由承包人与发包人同意的保
险人商定,相关保险费由承担。
**.*其他保险
承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险:
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限:
**.*.*保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时,承包人和发包人负责补偿的责任分摊:
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
**.*.*合同条款通用部分第**.*.*项约定的不可抗力以外的其他情形:不可抗力
包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾、风、
雨、雪、洪、震等自然灾害。
不可抗力的等级范围约定:*级以上地震、**级以上大风、冰霉红色预警引起的重霉
灾。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,合同双方友好协商不成、不愿提请争议组
评审或者不愿接受争议评审组意见的,选择下列第*种方式解决:
(*)提请仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对
合同双方均有约束力。
(*)向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**.*争议评审
**.*.*争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限:调查会后**
日内
**.*.*争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限:调调查会后**日内
工程质量保修书
发包人(甲方):****市****区人民防空办公室
承包人(乙方):****
为保证****年****区人防工程防水堵漏项目(第*包)在合理使用期限内正常使用,
经发包人、承包人经协商*致,签定本工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管
理规定及双方约定承担本工程质量保修责任。
*、工程质量保修范围和内容
具体保修的内容,双方约定如下:为保证人防工程完好性,确保人防专业设备设施
及人民财产安全须对****区**处人防工程进行防水堵漏工程(详见工程量清单)。
*、质量保修期
质量保修期自工程实际竣工验收合格之日起,单项竣工验收的工程,按总工程验收合格
之日起计算质量保修期。
双方根据国家有关规定,约定本工程具体情况,约定质量保修期如下:
*****年****区人防工程防水堵漏项目(第*包)施工承包范围内的全部施工内
容,保修期限*年
*.其他约定:
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人维修。
承包人不在约定期限内派人维修的,发包人可以委托他人修理,保修费用从质量保修金内扣
除。
*.发生须紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
*.由于设计、地勘单位失误、发包人使用不当、不可抗力、第*方责任等原因造成的
质量问题不在保修范围内。
*质量保修完成后,由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项:
本工程保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同
附件,其有效期限至保修期满。
以下为盖章页,无正文
甲方(公章):****市****区人民防空办公室乙方(公章):****
门
法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)(签字或盖章)
******
地址:****市****区梨园镇*棵树东路***号地址:****市****区西集镇企业发展服务中心*
***号
联系电话:联系电话:
建设工程廉政责任书
发包人:****市****区人民防空办公室
承包人:****
为加强建设工程廉政建设,规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为,防止谋
取不正当利益的违法违纪现象的发生,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关
工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定,订立本廉政责任书。
*、双方的责任
*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项
规定。
*.*严格执行建设工程合同文件,自觉按合同办事。
*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者
外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反建设工程管理的规
章制度。
*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,
应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
*、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵
守以下规定:
*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、
感谢费等。
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的
工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合
同有关的业务活动;不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
*、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工
程建设的有关方针、政策,执行工程建设强制性标准,并遵守以下规定:
*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物
品及回扣、好处费、感谢费等。
*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作
安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、
健身、娱乐等活动。
*、违约责任
*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的,依据有关法律、法规给予
处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人单位造成经济损失的,应予以赔
偿。
*.*承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的,依据有关法律法规处理;
涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给发包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。
*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分,与建设工程合同具有同等法律效力。经双
方签署后立即生效。
*、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
*、责任书份数
本责任书*式*份,发包人承包人各执*份,具有同等效力
甲方(公章):****市****区人民防空办公室乙方(公章)****
法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理火
(签字或盖章)(签字或盖章)
地址:****市****区梨园镇*棵树东路***号地址:****市****区西集镇企业发展服务中心*
***号
联系电话:联系电话:
施工安全责任保证书
发包人(甲方):****市****区人民防空办公室
承包人(乙方):****
为确保本工程的顺利完成,坚持安全第*,预防为主的方针,保障施工安全,承包人保
证做到:
*、承包人必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消
防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
*、施工前,承包人应组织召开现场安全生产教育会议,介绍施工中有关安全防火等规章制
度及要求,承包人必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行,并通知发包人委派有关人
员出席会议。
*、承包人作为本次工程施工单位,承诺在本协议约定的工程范围内,将“安全生产”放在
第*位,积极采取各项科学、合理措施,认真落实“安全第*,预防为主”的各项要求。
*、承包人现场施工人员须具有合法的劳动手续,其在与承包人签订正式劳动合同,接受入
场教育后,方可进场上岗。
*、承包人现场施工人员须具有相应的安全操作认可证,持证上岗。特种作业人员,除经安
全审查外,还须按规定取得有关部门核发的特种作业操作资格证书。施工现场若出现特种作
业无证操作情况,承包人须承担管理责任及违约责任,因此而给发包人/第*方造成损失的,
承包人应予赔偿。
*、承包人须在施工现场设有专职安全员,对现场情况进行随时监督。
*、承包人应确保:作业场地必须符合安全规范要求,做好施工用电安全;现场消防设备必
须到位,数量充足;场地布置必须考虑行进道路、照明、通风的合理分配,机、料位置固定,
作业方便。
*、承包人应对防火安全给予高度重视,禁止其施工人员在施工现场或非吸烟区域吸烟;严
禁擅自动用明火作业或私拉电线,以及其它危害消防安全的行为。
*、承包人在施工过程中,若发现图纸问题或与现场情况不*致或存在其他问题时,必须及
时报告监理,并通知设计单位予以澄清、更正。
**、承包人须对现场施工人员进行封闭式管理,不准施工人员随意流动、进出其它区域,若
确需进入其它区域,则须经发包人同意。承包人须对现场出入人员进行资格检查,并设专人
负责管理,只有具备发包人颁发的进场证方能入场,否则*律不得入场;若发现有违反本协
议约定及发包人要求的,发包人有权追究承包人及相关人员责任。
**、室外施工过程中,承包人须保证防护措施到位,积极采取各项措施保证来行客户、过往
行人的人身、财产安全,以及周边物品、环境的安全。
**、承包人在选择专业配合单位时,应事先经发包人同意,且承包人应保证该施工方应是资
质完备、手续齐全的正规公司,承包人应对其进行检查并进行安全教育,以保证施工安全。
配合单位如发生安全事故等方面问题,由承包人承担全部责任并赔偿因此而给发包人及发包
人人员造成的全部损失。
**、承包人及承包人工作人员有义务对过程中接触、知悉的发包人及发包人客户的文件、材
料、商业秘密、个人隐私等*切未公开信息予以保密,不得向任何第*方披露或泄露,否则
应承担违约责任并赔偿发包人及发包人客户的全部损失,保密期限为永久。
**、发包人有权对承包人的安全生产工作进行监督,发包人提出整改意见的,承包人应及时
整改,承包人在收到发包人通知后未能在[*]日内完成整改的,每迟延*日,承包人应按
照工程合同总金额的*分之[*.*]向发包人支付违约金。
**、承包人应对承包人人员的安全负责,如发生安全事故或承包人人员人身财产损害的,由
承包人负责解决,发包人不承担任何责任,因此而给发包人造成损失的,承包人应予赔偿。
**、承包人必须严格遵照保证书内容执行,若承包人违反约定,应承担违约责任,发包人有
权解除本项目工程合同,且工程合同的解除不影响承包人对违约责任和赔偿责任的承担;如
承包人违反约定或国家和地区的操作规范或其他因承包人及承包人工作人员的原因,给发包
人、发包人人员或他人造成人身伤亡或经济损失的,承包人须承担全部赔偿责任和相关法律
责任。
**、其他:在合同履行过程中,由于承包人违反国家相关政策而受到政府监管部门的处罚,
给委托人造成损失的,承包人应承担给委托人造成的损失。
**、本保证书作为施工合同的附件,与施工合同具有同等法律效力。
(以下无正文)
甲方(公章):****市****区人民防空办公室乙方(公章):****
法定代表人或其委托代理人
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)
(签字或盖章)
地址:****市****区梨园镇*棵树东路***号地址:****市****区西集镇企业发展服务中心*
***号
联系电话:联系电话: