合同编号：****-*-***
****空管站空管设施设备建设工程-
外供电工程施工专业承包合同
工程名称：****空管站空管设施设备建设工程-外供电工程施工专业承包合同
工程地点：****崖州湾科技城管理局园区内
发包人：中国民用航空****空中交通管理站
承包人：****
目录
第*部分合同协议书
*、工程概况
*、合同工期.
*、质量标准
*、签约合同价与合同价格形式
*
*、项目经理
*
*、合同文件构成
*
*、承诺
*、词语含义：
*
*、签订时间：
*
*、签订地点
*
**、补充协议
*
**、合同生效
*
**、合同份数
*
第*部分通用合同条款
*
*.*般约定
.*
*.*词语定义与解释
.*
*.*语言文字
**
*.*法律，
**
*.*标准和规范
**
*.*合同文件的优先顺序
**
*.*图纸和承包人文件
**
*.*联络
**
*.*严禁赔赔
**
*.*化石，文物！
**
*.**交通运输
**
*.**知识产权..
..**
*.**保密..**
*.**工程量清单错误的修正**
*.发包人.**
*.*许可或批准....**
*.*发包人代表..**
.**
*.*发包人人员..
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供**
*.*资金来源证明及支付担保.**
.**
*.*支付合同价款..
.**
*.*组织竣工验收.
*.*现场统*管理协议.**
.**
*.承包人
*.*承包人的*般义务.**
.**
*.*项目经理..
.**
*.*承包人人员..
*.*承包人现场查勘.**
.**
*.*分包..
.**
*.*工程照管与成品、半成品保护
*.*履约担保.**
*.*联合体..**
*．监理人.**
..**
*.*监理人的*般规定，
*.*监理人员...**
*.*监理人的指示..**
*.*商定或确定.**
..**
*.工程质量.
.**
*.*质量要求.
.**
*.*质量保证措施，
.**
*.*隐蔽工程检查..
.**
*.*不合格工程的处理.
*.*质量争议检测...**
*.安全文明施工与环境保护**
*.*安全文明施工，**
*.*职业健康.**
*.*环境保护**
*.工期和进度**
*.*施工组织设计
**
*.*施工进度计划.**
*.*开工.**
*.*测量放线**
*.*工期延误**
*.*不利物质条件
**
*.*异常恶劣的气候条件**
*.*暂停施工.**
*.*提前竣工，.**
*材料与设备**
*.*发包人供应材料与工程设备：**
*.*承包人采购材料与工程设备..**
*.*材料与工程设备的接收与拒收.**
*.*材料与工程设备的保管与使用.**
*.*禁止使用不合格的材料和工程设备.**
*.*样品.**
*.*材料与工程设备的替代.**
*.*施工设备和临时设施**
*.*材料与设备专用要求.**
*.试验与检验，.**
*.*试验设备与试验人员.**
*.*取样，.**
*.*材料、工程设备和工程的试验和检验**
*.*现场工艺试验.**
**.变更..**
**.*变更的范围..**
**.*变更权..**
**.*变更程序....**
**.*变更估价...**
**.*承包人的合理化建议.**
**.*变更引起的工期调整.**
**.*暂估价..**
**.*暂列金额...**
**.*计日工**
**.价格调整...**
**.*市场价格波动引起的调整**
**.*法律变化引起的调整.**
**.合同价格、计量与支付..**
**.*合同价格形式...**
**.*预付款..**
**.*计量..**
**.*工程进度款支付.**
**.*支付账户..**
**.验收和工程试车...**
**.*分部分项工程验收**
**.*竣工验收...**
**.*工程试车...**
**.*提前交付单位工程的验收.**
**.*施工期运行...**
**.*竣工退场...**
**.凌工结算....**
**.*凌工结算申请..**
**.*凌工结算审核..**
**.*甩项竣工协议，.**
**.*最终结清
.**
**.缺陷责任与保修
**
**.*工程保修的原则**
**.*缺陷责任期：
**
**.*质量保证金。
**
**.*保修
**
**.违约.
**
**.*发包人违约.
**
**.*承包人违约.
.**
**.*第*人造成的违约.**
**.不可抗力，**
**.*不可抗力的确认
**
**.*不可抗力的通知
**
**.*不可抗力后果的承担：
**
**.*因不可抗力解除合同.**
**保险
.**
**.*工程保险
**
**.*工伤保险
**
**.*其他保险
**
**.*持续保险
.**
**.*保险凭证
.**
**.*未按约定投保的补救
**
**.*通知义务
.**
**.索赔**
**.*承包人的索赔**
**.*对承包人索赔的处理
**
**.*发包人的索赔
.***
**.*对发包人索赔的处理**
**.*提出索赔的期限
**
**.争议解决.
**
**.*和解...**
**.*调解....**
**.*争议评审....**
**.*仲裁或诉讼..**
**.*争议解决条款效力....**
第*部分专用合同条款.**
*.*般约定.**
*.发包人..**
*.承包人：.**
*.监理人.**
*.工程质量..**
*.安全文明施工与环境保护.**
*.工期和进度...**
*.材料与设备..**
*.试验与检验.**
**.变更..**
**.价格调整....**
**.合同价格、计量与支付..***
**.验收和工程试车..***
**.凌工结算...***
***
**.缺陷责任期与保修
.***，
**.违约...
**.不可抗力，.****
**.保险..***
**.争议解决..***
附件..***
第*部分合同协议书
发包人（全称）：中国民用航空****空中交通管理站
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
****空管站空管设施设备建设工程外供电工程施工专业承包工程施
工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****空管站空管设施设备建设工程-外供电工程施
工专业承包工程
*.工程地点：****崖州湾科技城管理局园区内。
*.工程立项批准文号：民航函********号、民航中南局机
场（****）**号。
*.资金来源：****空管站空管设施设备建设工程建设资金来自民
航基金。
*.工程内容：
（*）在市政管道内敷设主供、备供高压电缆**-*****-*.*/**-*
×*****²*****米，红线范围内管道敷设高压电缆
**-*****-*.*/**-*×****²**米：**顶管***米等；
（*）安装*台带外壳*式变压器*****-*******/*****/*.***、
高压柜共**面、直流屏*套：安装**槽钢***米、接地扁钢（热
镀锌）-**×*共***米；安装***厚的花纹钢板***；其他安装
配套辅材等*批。具体内容以招标文件、工程量清单及招标图纸等
资料为准。
*.工程承包范围：
主要招标内容包括但不限于：按发包人提供的招标文件、招标
*
答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明、招标工程量清单，
承包****空管站空管设施设备建设工程外供电工程的全部内容施
工，具体内容以施工图纸为准。
*、合同工期
计划开工日期：****年**月*日。
计划竣工日期：****年*月**日。
工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开
竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。开工
时间以总监理工程师签发的开工令为准。
*、质量标准
工程质量标准：按照国家质量验收标准执行，验收合格，且达到
供电部门送电的要求。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）*************元整
（￥*,***,***.**元)；
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）*********元*角*分
（￥**,***.**元)；
（*）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）（?元)；
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）***元整（￥***,***.**元)；
（*）暂列金额：
?元)。
人民币（大写）
*
*.合同价格形式：单价合同。
*、项目经理
承包人项目经理：陈文静
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同
文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补
充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合
同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资
金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保
工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修
期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺
不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
人颁发最终结清证书后**天内无息退还。
关于质量保证金的补充约定：
质量保证金保函有效期自工程竣工验收合格之日起起至工程质
量缺陷保修期满止。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知
的违约责任：顺延工期
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
*
（*）发包人违反第**.*款【变更的范围）第（*）项约定，自
行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：！
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合
合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情
况的违约责任：顺延工期
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：顺延工
期。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致
承包人无法复工的违约责任：
/
***
（*）其他：
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满天
后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人
有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
*般违约：
：
（*）承包人无正当理由不执行或不按时执行发包人或监理人书
面指令和工作安排（包括工地例会会议纪要、工程协调会会议纪要、
工作联系单、变更通知等），*经查明，发包人有权视情节轻重要
求承包人支付人民币*～**元的违约金，从当期工程款及竣工结算
款中扣除。
（*）根据发包人及监理人批准的施工进度计划，其中主要进度
节点（主要进度节点由发包人认定）由于承包人原因滞后超过*个
月的，每次按本合同履约保证金的**%计算违约金，从当期工程款
及竣工结算款中扣除。
严重违约：
（*）因承包人未按时支付民工劳动报酬或侵犯农民工其他合法
权益，导致产生民工停工、闹事等群体事件，发包人有权直接支付
民工劳动报酬，并以相应金额的***%计算承包人违约金，从当期工
程款及竣工结算款中扣除。承包人在发包人限定的时间内拒不改正
的，发包人并有权解除合同。
根本违约：
（*）若承包人转包或私自分包工程，该转包（分包）工程不予
计量支付，发包人有权立即解除合同，并按所转包（分包）工程合
同价款的***%计算违约金，从当期工程款及竣工结算款中扣除。所
**
引发的责任全部由承包人承担。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按本合同**.*.*款的
约定执行。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、
承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方
式：双方另行协商。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其
他情形：自然灾害的范围及其认定方式，按下述约定执行：
（*）异常天气：仅指**年—遇以上（含**年）的洪水、**级
（含本数）以上台风，因异常天气袭击工地为确保安全而停工的，
承包人应于台风、洪水天气结束之日起*日内，向当地气象部门索
取工程所在地台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析
的内容），连同施工日志、现场照片办理证据保全公证，方可认定
为是不可抗力。
（*）里氏*级（含本数）以上地震。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天
内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：
***
**.*.*承包人必须在合同签订后**天内且在监理工程师下达开
工令前为其施工现场的全部人员购买建筑工程团体意外险；并要求
分包人及由承包人为履行合同聘请的第*方依法参加工伤保险。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执
行。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行_
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：—
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/
选定争议评审员的期限：/
争议评审小组成员的报酬承担方式：
其他事项的约定：/
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向****_国际仲裁院申请仲裁；
（*）向项目所在地人民法院起诉。
***
附件
专用合同条款附件：
附件*：主要材料及设备选用品牌表
附件*：工程质量保修书
附件*：承包人主要施工管理人员表
***
附件*:
主要材料及设备选用品牌表
| 序号 |
材料或设备名称 |
拟选用品牌 |
备注 |
| * |
高压进线柜 |
*** |
原厂柜体 |
| * |
高压出线柜 |
*** |
原厂柜体 |
| * |
高压**柜 |
*** |
原厂柜体 |
| * |
高压计量柜 |
*** |
原厂柜体 |
| * |
高压母线提升柜 |
*** |
原厂柜体 |
| * |
直流屏 |
*** |
原厂柜体 |
| * |
****真空开关 |
*** |
|
| * |
于式变压器 |
****金盘 |
|
| * |
电气元器件 |
*** |
|
| ** |
塑壳断路器 |
*** |
|
| ** |
电力电缆/控制电缆/电线 |
广州电缆 |
|
| ** |
镀锌电线管/镀锌钢管 |
广州钢管厂 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
附件*:
工程质量保修书
发包人（全称）：中国民用航空****空中交通管理站
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程
质量管理条例》，经协商*致就****空管站空管设施设备建设工程-
外供电工程施工专业承包工程（工程全称）签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担
工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工
程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系
统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定
的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
*.*协议书第*条规定的承包范围内的全部内容。
*.*因工程变更或签证由承包单位完成的工作内容。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修
期如下：
*：地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使
用年限；
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗
为年；
*装修工程为年；
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*.供热与供冷系统为！个采暖期、供冷期；
*.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为**年；
**
*.其他项目保修期限约定如下：按相关管理规定。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收
之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任
期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之
日起**小时内派人保修，到达现场后**小时内出具故障修复方案
及修复时间。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托
他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立
即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管
理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，
采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人
提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，
作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
***
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
法定代表人或其委托代理人：
在庆辉
（签字）（签字）
地址：****市金鸡岭路***号地址：海口市龙华区滨海大道**
号宝华海景公寓*号楼**
层*****房
邮政编码：******邮政编码：******
法定代表人：刘永谋法定代表人：程坊
委托代理人：委托代理人：
电话：****-********电话：***********
传真：*****-********传真：*
开户银行：中国银行****亚北支行开户银行：交通银行股份有限公
司****省分行营业部
账号：************账号：*********************
***
附件*：
承包人主要施工管理人员表
| 名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
|
|
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
| 项目主管 |
/ |
/ |
|
|
|
/ |
* |
* |
* |
| 其他人员 |
/ |
|
|
|
| 其他人员 |
* |
* |
* |
|
| *、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
| 项目经理 |
陈文静 |
项目经理 |
工程师 |
/ |
| 项目副经理 |
荆方奇 |
项目副经理 |
|
|
| 技术负责人 |
程坊 |
技术负责人 |
工程师 |
|
| 造价管理 |
王昌阅 |
施工员 |
助理工程师 |
* |
| 质量管理 |
向美云 |
质量员 |
/ |
/ |
| 材料管理 |
冷威 |
材料员 |
* |
* |
| 计划管理 |
吴荣 |
资料员 |
* |
/ |
| 安全管理 |
蔡晓霞 |
安全员 |
|
/ |
| 其他人员 |
刘勇 |
劳资专管员 |
* |
|
| 其他人员 |
张威 |
施工班组长 |
|
|
| 其他人员 |
|
|
* |
* |
| 其他人员 |
* |
* |
* |
* |
|
|
* |
* |
* |
|
|
|
|
* |
***
合同编号：****-*-***
工程建设廉政合同
******
项目名称：****空管站空管设施设备建设工程-外供电工程
施工专业承包
项目金额：*************元整
（￥*,***,***.**）
甲方单位：中国民用航空****空中交通管理站
乙方单位：****
签订时间：****年*月*日
为加强空管系统工程项目的廉政建设，防止发生谋取不
正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法
权益，根据国家工程建设有关法律法规和廉政建设责任制规
定，项目建设单位（以下简称甲方）与施工单位（以下简称
乙方）双方特签订本合同。
第*条甲乙双方的权利和义务
（*）严格遵守党和国家有关法律法规及民航局、民航局
空管局有关规定。
（*）严格执行建设工程的合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开，公正、诚信、透明的原
则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损
害国家和单位利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，实行责任制，开展廉政告知教
育活动，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处
违纪违法行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有
及时提醒对方纠正的权利和义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其
上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权
利。
第*条甲方的义务
（*）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方及其工作
人员的钱物（现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、
物品等），不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（*）甲方及其工作人员不得接受乙方安排的可能影响
公正工作的住宿、宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的合
同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住
房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、
旅游等提供便利。
（*）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程
有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。**
***
（*）甲方工作人员不得违反规定向乙方推荐分包单
位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第*条乙方的义务和权利
（*）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员和监理单
福
位及其工作人员行赔或馈赠钱物（现金、有价证券、信用卡、
礼金、奖金、补贴、物品等）。
（*）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员和监理
单位及其工作人员报销应由甲方单位、监理单位或个人支付
的任何费用。
（*）乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员和监
理单位及其工作人员参加宴请及娱乐活动。
*
（*）乙方不得为甲方及其工作人员和监理单位及其工
作人员购置或提供合同规定外的通讯工具，交通工具和高档
办公用品等。
（*）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得
为谋取私利向监理人员行赠，私下串通，损害甲方利益。同
时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述
其他廉政义务。
（*）乙方对甲方及其工作人员和监理单位及其工作人
员提出的合同规定外的要求，有权予以拒绝。
第*条违约责任
（*）甲方及其工作人员违反本合同规定，按管理权限，
依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移
交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应
予以赔偿。
中
（*）乙方及其工作人员违反本合同规定，按管理权限，
依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；根据甲方的要求，
限期将直接责任人清除出场；给甲方单位造成经济损失的，
应予以赔偿。情节严重的，甲方建议上级主管部门给予乙方
*定期限内不得进入本系统建设市场的处罚，记入“黑名
单”，在新闻媒体光。
第*条双方约定
本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监
*
督执行。
第*条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工
程项目竣工验收后止。
第*条本合同与****空管站空管设施设备建设工程-
外供电工程施工专业承包工程合同具有同等的法律效力，经
合同双方代表签署立即生效。本合同对双方违反廉政规定行
为的处理，不免除该项目施工合同中双方约定的责任和义
务。
第*条本合同*式*份，甲、乙双方各执*份，送交
双方监督单位各*份。
通
乙方单位：
甲方单位：
（单位全称并盖章）
（单位全称并盖章）
乙方代表人：
甲方代表人：任后辉
******
电话：***********
电话：****-********
年月日
年月日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
