****年****区农委登山步道建设项
目*佛子庄乡大南山登山步道项目
施工合同
发包方（全称）：****市****区农村工作委员会
承包方（全称）：****市****城建集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科
合同协议书
编号：
发包人（全称）****市****区农村工作委员会
刘宝書
法定注册地址：****市****区良乡政通路*号
承包人（全称）****市****城建集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科
法定代表人：王新成
****市****区****燕房路*号北*
发包人为建设佛子生乡大南山登山步道项目（以下简称“本工程”），已接受承包
人提出的承担本工程的施工，竣工，交付并维修其任何缺陷的投标，依照《中华人民共和国
招标投标法》。《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》.及其他有关法律.行
政法规，通循平等、自愿、公平和试实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议，
*、工程概况
工程名称：****年****区农委登山步通建设项目-售子庄乡大南山登山步道项目
工程地点：****区佛子庄乡
工程内容：新佳登山步道登山少通标牌系统及配套设施
好体工程应附“承包人承揽工程项目*览表”（附件*）
工程立项批准文号：房财政彩*********号
就改收款
资金来源：
****
承包范围：新登山步道，登山步道标控系统及配套设施
详细承包范围见第*章“技术标准和要求”
*、合同工期
计划开工日期****年
计划竣工日期：****
工期总日历天数天自监理人发出的开工通知中载明的开工
日期起
*、质量标准
工程所量标准：合格
*，合同形式
本合同采用固定单价合同形式
*、签约合同价
*分（人民币）
金额（大写）查价****查任**纳*元*
（小写）*：*******.**
其中：安全文明结工费：*****.**
智列金额（含税）：
专业工程督估价（含税）：
*承包人项目经理：
姓名：赵建取称：程
身份证号：******************建进师执业资格证书号：*********
建造师注册证书号：京************
建造师执业印章号：京***********
安全生产考核合格证书号：京建安*（****）*******
*、合同文件的组成
下列文件共同构成合同文件
*、本协议书：
*.中标通知书
*、投标函及投标函附录；
*、专用合同条款：
*.通用合同条款
*、技术标准和要求
*、图纸
*、已标价工程量清单：
*.其他合同文件
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准
*，本协议书中有关词语定义与合同条款中的定文相同。
*、承包人承诺按照合同约定进行工，攻工，交付并承担质量缺陷保责
**，发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款
**。本协议书连问其他合同文件正本*式*份，合同双方各执*价：副本*式*价
份，其中*份在合同报送建设行政主管部门备案时留在
**、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第*条所约定的合
同文件的实质性内容，补充协议是合同文件的组成部分。
发包人
法定代表
委托代理人法定代表人或其
委托代理人
****￥****
答约地点：上京市****区农村工作委员会会议室
通用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
*.*.*合同
*.*.*.*合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、
专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同
文件。
*.*.*.*合同协议书：指第*.*款所指的合同协议书。
*.*.*.*中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
*.*.*.*投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
*.*.*.*投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
*.*.*.*技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，
包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
*.*.*.*图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补
充和修改的图纸，包括配套的说明。
*.*.*.*已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和
要求填写并标明价格的工程量清单。
*.*.*.*其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*合同当事人:指发包人和（或）承包人。
*.*.*.*发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
*.*.*.*承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
*.*.*.*承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
*.*.*.*分包人：指从承包人处分包合同中某*部分工程，并与其签订分包合同的分
包人。
*.*.*.*监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的
法人或其他组织。
*.*.*.*总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理
的全权负责人。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*工程：指永久工程和（或）临时工程。
*.*.*.*永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
*.*.*.*临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括
施工设备。
*.*.*.*单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
*.*.*.*工程设备：指构成或计划构成永久工程*部分的机电设备、金属结构设备、
仪器装置及其他类似的设备和装置。
*.*.*.*施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不
包括临时工程和材料。
*.*.*.*临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
*.*.*.*承包人设备：指承包人自带的施工设备。
*.*.*.*施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中
指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
*.*.*.**永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
*.*.*.**临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
*.*.*日期
*.*.*.*开工通知：指监理人按第**.*款通知承包人开工的函件。
*.*.*.*开工日期：指监理人按第**.*款发出的开工通知中写明的开工日期。
*.*.*.*工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第**.*
款、第**.*款和第**.*款约定所作的变更。
*.*.*.*竣工日期：指第*.*.*.*目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收
证书中写明的日期为准。
*.*.*.*缺陷责任期：指履行第**.*款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同
条款约定，包括根据第**.*款约定所作的延长。
*.*.*.*基准日期：指投标截止时间前**天的日期。
*.*.*.*天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，
从次日开始计算。期限最后*天的截止时间为当天**:**。
*.*.*合同价格和费用
*.*.*.*签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价
的合同总金额。
*.*.*.*合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，
发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
*.*.*.*费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应
分摊的其他费用，但不包括利润。
*.*.*.*暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚
未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式
支付的金额。
*.*.*.*暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定
价格的材料、设备以及专业工程的金额。
*.*.*.*计日工：指对*星工作采取的*种计价方式，按合同中的计日工子目及其单
价计价付款。
*.*.*.*质量保证金（或称保留金）：指按第**.*.*项约定用于保证在缺陷责任期内
履行缺陷修复义务的金额。
*.*.*其他
*.*.*.*书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形
式。
*.*语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
*.*法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的
地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
*.*合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文
件的优先顺序如下：
（*）合同协议书；
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）其他合同文件。
*.*合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有
约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，
合同生效。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。
由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第**.*款的约定办理。
*.*.*承包人提供的文件
按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人
应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
*.*.*图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工
前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应
按修改后的图纸施工。
*.*.*图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
*.*.*图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存*套完整的包含第*.*.*项、第*.*.*项、第*.*.*
项约定内容的图纸和承包人文件。
*.*联络
*.*.*与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定
和决定等，均应采用书面形式。
*.*.*第*.*.*项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定
和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
*.*转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，*方当事人不得将合同权利全部或部分转让
给第*人，也不得全部或部分转移合同义务。
*.*严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂
造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
*.**化石、文物
*.**.*在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化
石、钱币或物品属于国家所有。*旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防
止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、
监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期
延误由发包人承担。
*.**.*承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，
并承担相应的法律责任。
*.**专利技术
*.**.*承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利
权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准
和要求引起的除外。
*.**.*承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
*.**.*承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以
外的目的泄露给他人。
*.**图纸和文件的保密
*.**.*发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露
给他人或公开发表与引用。
*.**.*承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄
露给他人或公开发表与引用。
*.发包人义务
*.*遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起
的任何责任。
*.*发出开工通知
发包人应委托监理人按第**.*款的约定向承包人发出开工通知。
*.*提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下
设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
*.*协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
*.*组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
*.*支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
*.*组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
*.*其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
*.监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*.*监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发
包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。
*.*.*监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合
同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
*.*.*合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或
批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或
解除。
*.*总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，
应在调离**天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，
并通知承包人。
*.*监理人员
*.*.*总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的*项或多项监理工作。总
监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权
范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效
力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
*.*.*监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合
理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、
材料或工程设备的权利。
*.*.*承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师
提出书面异议，总监理工程师应在**小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
*.*.*除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第*.*款约定应由总监理工程
师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
*.*监理人的指示
*.*.*监理人应按第*.*款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权
的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第*.*.*项约定授权的监理人员签
字。
*.*.*承包人收到监理人按第*.*.*项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按
第**条处理。
*.*.*在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，
承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后**小时内，向监理人发出书面确
认函。监理人在收到书面确认函后**小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的
正式指示。
*.*.*除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第*.*.*项被授权的监理人员处
取得指示。
**.*施工期运行
**.*.*需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：/。
**.*试运行
**.*.*工程及工程设备试运行的组织与费用承担
（*）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人
承担。
（*）工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人
承担。
（*）投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前
进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。
**.*竣工清场
**.*.*监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定
的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。
**.*施工队*的撤离
承包人按照通用合同条款第**.*款约定撤离施工场地（现场）时，监理人和承包人应
当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理
人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款**.*.*项约定的期限办清竣
工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定
的期限撤离施工场地（现场）和办理工程移交手续。
缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：
在发包人发出最终撤离通知后**天内。
**.*中间验收
本工程需要进行中间验收的部位如下：
/，。
当工程进度达到本款约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前
**小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。
承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施
工。验收不合格的，承包人在/期限内进行修改后重新验收。
监理人不能按时进行验收的，应在验收前**小时以书面形式向承包人提出延期要求，
延期不能超过**小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，
承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。
经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收**小时后监理人仍不在验收记
录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。
**.缺陷责任与保修责任
**.*保修责任
（*）工程质量保修范围：按照《建设工程质量管理条例》的相关规定执行。
（*）工程质量保修期限：按照《建设工程质量管理条例》的相关规定执行。
（*）工程质量保修责任：承包人在质量保修事件发生后*天内，负责将保修范围内所
有事项自费维修完成，达到相应的质量验收标准。
质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同
所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容*致。承包人
在递交合同条款第**.*款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书*并报送监理人。
**.保险
**.*工程保险
本工程不投保(投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：/，
并符合以下约定。
（*）投保人：/。
（*）投保内容：/。
（*）保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
（*）保险金额：/。
（*）保险期限：/。
**.*第*者责任险
**.*.*保险金额：/，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费
由/承担。
**.*其他保险
承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：/。
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：/。
**.*.*保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：/。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
**.*.*通用合同条款第**.*.*项约定的不可抗力以外的其他情形：/。
不可抗力的等级范围约定：*级以上地震、**级以上大风、冰雹红色预警引起的重雹灾。
**.*不可抗力后果及其处理
**.*.*不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方
按通用合同条款第**.*.*项约定的原则承担。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议
组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第种方式解决：
（*）提请/仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，
对合同双方均有约束力。
（*）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**.*争议评审
**.*.*争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：/。
**.*.*争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：/。
建设工程廉政责任书
发包人****市****区农村工作委员会
****市****城建集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科
我包人-
为加强建设工程廉改建设，规范建设工程各项活动中发包人示包人双方的行为，防止课
取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家，集体和当事人的合法权益，根据国家有关
工程建设的法律法规和度改建设的有关规定，订立本康政责任书
*双方的责任
*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及康政建设的各项
规定，
*.*严格执行建设工程合同文件，自党技合同办事。
*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原型（除法律法规另有规定者
外），不得为快取不正当的利益，损害国家、集体和对方利总，不得违反建设工程管理的规
章制度：
*.*发现对方在业务活动中有选规，违纪、违法行为的，应及时提对方，情节严重的，
应向其上级主管部门或纪检监察，司法等有关机关举报
*发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应通
守以下规定：
*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣，机金、有价证券、贵重物品和好处费、
感谢费等
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用
*.*不得要求，哈示或接受承包人和相关单位为个人装修住房。婚我嫁警。配偶子女的
工作安排以及出国（境）、放游等提供方便
*.*不样参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请，健身。乐等适动。
*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配件.子女，亲属参与网发包人工程建设管理合
同有关的业务活动：不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品，材料和设签。
*、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工
程建设的有关方针、改策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
**不得以任何理由向发包人及共工作人员索要，接受或赠送礼金、有价证券、负更物
品及回扣，好处费，感谢赛等。
*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用
*.*不得接受或确示为发包人，相关单位或个人装修住房，始责绿婴、配件子全？
安祥以及出国（境）游等提供方便
*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的美
健身、娱乐等活动
*、违约责任
*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律，法规给子
处理：沙睡范罪的，移交可法机关追究刑事责任；给求包人单位造成经济损失的，应子以
**承包人工作人员有地反本责任书第*，*条责任行为的，依据有关法律法规处理
涉嫌犯事的，移交可法机关追究前事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以
*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法袜效力经双
方签署后立即生效
*责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目暖工验收合格时止，
*、责任书份数
本责任书*式*份，发包人承包人各执*合，具有同等效力
发包人：****市****区农村工作委员会承包人地立西达山统建实团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科（公章）
政通路法定地地*****渡定山区****区房路*号北*
法地区
*号
法定代理人或其
法定代表人减是
委托代理入签字）委托代理人
电话***-********电话：**********
传真：***-********
传真：
电子邮箱：
电子邮箱：
开户银行：建行****支行
开户银行：****银行加州水都支行
***************报号：*******
账号：*****
部政编码***国
邮政编码：
监督单位
监督单位：
****市建设工程
施工总承包单位法定代表人授权
兹授权赵建(担任****年****区农委登山步道建设项目*传子庄乡大南山登山
步道项目施工总承包单位的项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理，依据国
家和****市有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对该工程项目在设计使用年限内的工
程量承据相应终身责任。
法定代表人承担被授权人在授权范围内银行职资产生的法综责任，本授权书自授权之日
起生效
被授权人基本情况
身份证编号******************
姓名赵建
电话********户路所在地****市****区窦店
镇兴隆庄村*区*号
注册证书编号类别
建造工程
*********
***
****-**-**
专业建造工程期限
各注
程权年位名称
定代表人（签字目系）
授区月高：
****市建设工程施工总承包单位
项目负责人工程质量终身责任
承
诺
书
工程名称：****年****区农委登山步道佛子庄
乡大南山登山步道项目
施工总承包单位：****市****城建集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科
法定代表人：王新成
项目负责人：赵建
承诺书
本人理（身份证编号**************）爱****市****城建集团有限
公司单位（法定代表人工新成授权），招任_****年向山区农委登山步道建设项目
优子住乡大南金登业步道项目的施工总承包单位项目负责人（项目经理），对该工程项目
的施工工作实提规织管理、开领法时该工程项目在设计使用年限内的工程质量承担相应终身
责任，本人药严务通交职业道销，并代表施工总求包单位和我本人作出如下郑重承诺
严格按照（建戏法》、《中华人民共和国城乡规划法）、《建设工程质量管理条例》
等国家和****态有关建设工程数法律法规，标准现范、文件规定和工程设计文件，合同约定
认真银行员工点来位单位项目负责人的职责和义务。保证不通反法律法规和标准规范，不降
低建设工程施工程堂。
业资格注册证书，在符合注册许可范围和聘用单位
资质等级许可国内进行执业，保证不以他人名义执业，不让其他人员做名替代，不超越许
可范围执业，保证不通送分位，不与分包单位丰通、养虚作假，降低工程质量
*.建立健全量管理信查，提有关规定配各施工现场管理人员，保证相关人员持证
上岗，落实质量责任算，保证不止分包单位以包代管：建立健全教育培训制度，保证不让未
经教育培训或者考不会格教人员上作业，
西、对家热实行理科往路的建筑材料，商品湿凝上、混凝土预制构件、建筑构配件和
设备等，在建设平位或监理单位凭证下取样送检，经检测合格后使用；保证取样，封样。
送检工作不弄点作用，为经经验，检不合格或者未经签字确认的，保证不在工程上使用或
者安装
*.严格按照工程证；
施工技术标准洗工，保证关键部位、关键工序施工过程中培
工管理人员到院理机，防*工程，上建工序未经验收或者验收不合格，保证不自，不
进行下*通工程，保证不属目您工程设计，不价工减料，发现设计文件和围纸有差错的
保证及时提出意见和建证
*保证优用****街工程延科务住房和城乡建设委联合监制的（****市预拌说凝土买
卖合同》，签订座，严经执行。保证不签订图阳合同，不在土持合物中加水或其他组分。
*、总总经受欢育通定主管理门和有关单位的检查，考核、指导。保证对存在的问题
和隐按要求整改，并技现定接受处理。
| 承诺人信息 |
承诺人信息 |
承诺人信息 |
承诺人信息 |
承诺人信息 |
承诺人信息 |
|
姓名 |
赵建 |
身份证编号 |
****************** |
****************** |
|
电话 |
******** |
户籍所在地 |
****市****区宾店镇兴隆庄村*区*号 |
****市****区宾店镇兴隆庄村*区*号 |
|
注册证书 |
编号 |
京************ |
类别 |
建造工程 |
|
注册证书 |
专业 |
建筑工程 |
期限 |
****-**-** |
|
各注 |
|
|
|
|
本人已阅读并清楚知晓承诺内容
承诺书作为工程档案永久保存，如因
本人过失、故意造成严重工程质量问
题或者工程质量事故，愿意依法承担
相应质量终身责任及其他法律责任。
证定代表人出
公章
执
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
