****
施工合同
建设单位:****县*阳镇人民政府
施工单位:****
扫码使用
夸克扫描王
****省建设工程施工合同
****省建设厅
制
****省工商行政管理局
*〇年月日
扫码使用
夸克扫描王
第*部分协议书
发包人(全称):****县*阳镇人民政府
承包人(全称):****
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工协商
*致,订立本合同。
*、工程概况
工程名称:****
****县*阳镇尚家坝村
工程地点:
房建工程
工程形式:
资金来源:
****
承包范围:工程施工图所涉及内容、提供的工程量清单内容。
不包括的工程范围:工程量清单以外内容
*、合同工期:
总日历天数**天
年*月**日
开工日期:****
年*月**日
竣工日期:****
*、质量标准
工程质量标准:合格
*、合同价款
*、合同总价(人民币)(大写):*****任**元整(小写)¥:******.**
元(其中:工程预留金元,*星工作费元,措施项目费:
第*页
扫码使用
夸克扫描王
安全防护、文明施工措施费元,工程分包和材料购置费元,总
承包服务费元
*.支付方式;*、合同签订后**日内拨付工程总造价**%的预付款;*、工程主体
完工拨付工程总造价的**%,*、竣工验收合格后、审计后除扣取*%保修金外*次性
付清。
*、综合单价:详见承包人的报价书。
*、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
*、本合同协议书
*、本合同专用条款
*、本合同通用条款
*、中标通知书
*、投标书、工程报价单或预算书及其附件
*、招标文件、答疑纪要及工程量清单
*、图纸
*、标准、规范及有关技术文件
双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件,视为本合同的组成部
分。
*、本协议书中有关词语含义与本合同第*部分《通用条款》中赋予的定义相
同。
*、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修
责任。
*、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
*、合同生效
合同订立时间:****年*月**日
合同订立地点:****县*阳镇
本合同双方约定签字后生效。
第*页
扫码使用
夸克扫描王
发包人:(公章)承包人:(公章)
地址:地址:****省****市汉滨区新城街道办事处
枣园社区东坝小区*号楼***
邮政编码:邮政编码:******
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:***********
传真:传真:
建设行政管理部门备案意见:
第*页
扫码使用
夸克扫描王
第*部分专用条款
*、词语定义及合同文件
*、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:按协议书执行
*、语言文字和适用法律、标准及规范
*.*本合同除使用汉语外,还使用无语言文字。
*.*适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:执行《合同法》、《建筑法》、《建筑工
程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统*标准》等法律,行政
法规及规范性文件。
*.*适用标准、规范
适用标准、规范的名称:国家现行标准及相关规范
发包人提供标准、规范的时间:
国内没有相应标准、规范时的约定:
*、图纸
*.*发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前提供图纸*套
发包人对图纸的保密要求:未经发包人同意,承包人不得将图纸交于他
人使用国外图纸的要求及费用承担:
*、双方*般权利和义务
*、工程师
*.*监理单位委派的工程师
姓名:职务:发包人委托的职权:代表建设单位
对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任
第*页
扫码使用
夸克扫描王
需要取得发包人批准才能行使的职权:工程量变更的确认,和甲方派驻工程
师对隐蔽工程的验收和确认。
*.*发包人派驻的工程师
姓名:职务:
职权:对工程质量实行监督,对隐蔽工程的验收和确认,在保证质量的
前提下确保工程进度,搞好建设的协调工作。
*.*不实行监理的,工程师的职权:
*、项目经理
姓名:张明峰职务:项目经理
*、发包人工作
*.*发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(*)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:开工前
(*)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:
开工前完成通水、通电、通路
其计量和计价方法为:
(*)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:开工前
(*)工程地质和地下管线资料的提供时间:开工前
(*)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前
(*)水准点与座标控制点交验要求:开工前交验
(*)图纸会审和设计交底时间:甲乙双方共同协商
(*)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、
古树名木的保护工作:执行专用条款
(*)双方约定发包人应做的其他工作:*.按合同约定支付工程款。*.
负责协调解决好施工周边环境。*.按时确认工程量、变更记录及签证等。
*.*发包人委托承包人办理的工作:无
第*页
扫码使用
夸克扫描王
*、承包人工作
*.*承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(*)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无
(*)应提供计划、报表的名称及完成时间:按月提供工程进度计划及相应的
进度报表。
(*)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:由承包人自行承担
(*)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无
(*)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:按专用条
款执行
(*)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:由承包人自行负责
(*)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木
的保护要求及费用承担:按专用条款
(*)施工场地清洁卫生的要求:应符合城建环卫管理部门的有关规定,如
违反规定管理造成的损失和罚款由承包人负责。
(*)双方约定承包人应做的其他工作:无
*、施工组织设计和工期
**、进度计划
**.*承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:开工后**
日内
工程师确认的时间:收到资料后*个工作日内确认
**.*群体工程中有关进度计划的要求:无
**.*工程进度计划:按通用条款执行。
**、工期延误
**.*双方约定工期顺延的其他情况:*周内非承包人原因停电、停水造成停
工累计*小时以上;道路不通、雨天以及不可抗力等因素造成的停工,
工期顺延
第*页
扫码使用
夸克扫描王
**.*工程竣工期限:按合同约定时间
**.*工程质量要求:合格
**.*检查与返工:执行专用条款
*、质量与检验
**、隐蔽工程和中间验收
**.*双方约定中间验收部位:
**.重新检验:
**、工程试车
**.*试车费用的承担:甲乙双方协商解决
*、安全防护、文明施工
**、发包人与承包人的安全防护、文明施工的责任:上
**、电及动力设备、地下管道、交通要道的安全防护措施:
**、事故处理:
*、合同价款
**、合同价款约定
**.*本合同价款采用_固定综合单价及总价可变方式确定。
(*)采用固定总价合同:
(*)采用固定综合单价合同,综合单价中包括的风险范围:主材价格的风险控
制在合同约定价格的±*%以内风险范围以外综合单价调整方法:主材单价
受市场因素影响超过±*%以上以价差予以结算,人工费参照****省相关
文件执行。
(*)采用可调价格合同,合同价款调整方法:无
**、合同价款调整
**.*双方约定合同价款的其他调整因素:参照安建字(****)**号文件执行
**、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:合同签订后
**日内拨付工程总造价**%的预付款
第*页
扫码使用
夸克扫描王
**、工程量确认
**.*承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:
**、工程进度款结算与支付
双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是:*、合同签订后**日
内拨付工程总造价**%的预付款;*、工程主体完工拨付工程总造价的
**%,*、工验收合格后、审计后除扣取*%保修金外*次性付清。
*、材料设备供应
**、发包人供应材料设备
**.*发包人供应的材料设备与*览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
(*)材料设备单价与*览表不符:
无
(*)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与*览表不符:
无
(*)承包人可代为调剂串换的材料:无
(*)到货地点与*览表不符:无
(*)供应数量与*览表不符:无
(*)到货时间与*览表不符:无
**.*发包人供应材料设备的结算方法:
无
**、承包人采购材料设备
**.*承包人采购材料设备的约定:
*、工程变更:按变更后的实际工程量和本合同综合单价结算
*、竣工验收与结算
**、竣工验收
**.*承包人提供竣工图的约定:竣工后按相关规定向建设方提供竣工图
*份。
**.*中间交工工程的范围和竣工时间:不约定
第*页
扫码使用
夸克扫描王
**、竣工结算
结算审查期限:承包人递交竣工结算报告及结算资料后**天内
*、违约、索赔和争议
**、违约
**.*本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第**.*条约定发包人违约应承担的违约责任:甲乙双方协商
解决
本合同通用条款第**.*款约定发包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第**.*款约定发包人违约应承担的违约责任:
双方约定的发包人其他违约责任:
**.*本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第**.*款约定
承包人违约承担的违约责任:本
合同通用条款第**.*款约定承包人违约应承担的违约责任:承包人依照施工要
求达到合格标准为止。
双方约定的承包人其他违约责任:无
**、争议
**.*双方当事人约定,在履行合同过程中产生争议时:
相关部门调解;
(*)请
(*)合同争议调解不成的,按下列第_*种方式解决:
*)提交****县劳动局仲裁委员会申请仲裁;
*)依法向_****县_人民法院提起诉讼。
**、其他
**、工程分包
**.*本工程发包人同意承包人分包的专业工程:不分包
分包施工单位为:无
**、不可抗力
**.*双方关于不可抗力的约定:
第*页
扫码使用
夸克扫描王
**、保险
**.*本工程双方约定投保内容如下:
(*)发包人投保内容:无
发包人委托承包人办理的保险事项:无
(*)承包人投保内容:
**、担保
**、*本工程双方约定担保事项如下:
(*)发包人向承包人提供支付担保,担保方式为:,担保金
额:,担保有效期:
(*)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:担保金
额:,担保有效期:
(*)双方约定的其他担保事项:
**、合同份数
**.*双方约定合同副本份数:正本*份,副本*份
**、补充条款
本合同手填无效,其他未尽事宜,双方另行约定,签定补充协议,与本合同具
有同等法律效力。
附件:工程质量保修书
第**页
扫码使用
夸克扫描王
附件:
工程质量保修书
发包人(全称):****县*阳镇人民政府
承包人(全称):****
为保证****(工程名称)在合理使用期
限内正常使用,发包人、承包人协商*致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内
按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
*、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括清单范围内的所有工程。具体质量保修内容双方约定如下:缺
陷责任期约定为*年。
*、质量保修期
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程,按单项工程
分别计算质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定,结合具体工程约定质量保修
期如下:
*、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为/;屋面防水工程为
*年;装修工程为*年。
*、电气管线、上下水管线安装工程为*年;
*、供热及供冷为个采暖期及供冷期
*、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为年;
*、其他约定:本工程质量保修期约定为*年
*、质量保修责任
*、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后*天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金
内扣除。
第Ⅱ页
扫码使用
夸克扫描王
*、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接
到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由
发包人承担。
*、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质
量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损
害赔偿责任。
*、质量保修金的支付
工程质量保修金*般不超过施工合同价款的*%,本工程约定的工程质量保修金为
施工合同价款的*%。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为(大写)******
***元整,质量保修金银行利率为无
*、质量保修金的返还
发包人在缺陷责任期满后**天内,将剩余保修金和利息返还承包人。
*、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:建设方按规定向施工方返还保修金。
本工程质量保修作书为施工合同的附件,由施工合同发包人、承包人双方共同签订。
发包人(公章):老承包人(公章):
*
法定代表人(签字):法定代表人(签字)
**年*月**日
**年*月*日
第**页
扫码使用
夸克扫描王